11 Мастика битумно-эмульсионная на твердых эмульгаторах расход по ТУ 8кг/м2 на один слой (3 слоя) т 16,56. Требования к материалам применяемых на ремонт кровли: Праймер битумный или эквивалент.

Извещение
о проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения
муниципального контракта на выполнение работ по ремонту кровли муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска «Детский сад № 496 комбинированного вида «Золушка»
1. Адрес электронной площадки в сети «Интернет»: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]

2. Сведения о заказчике
Наименование: муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска «Детский сад № 496 комбинированного вида «Золушка»
Место нахождения: 630129, г. Новосибирск, ул. Рассветная, 2/4
Почтовый адрес: 630129, г. Новосибирск, ул. Рассветная, 2/4
Адрес электронной почты: [email protected]
Номер контактного телефона: (383) 274-15-39.

3. Предмет муниципального контракта (далее «контракт») с указанием объема выполняемых работ: Выполнение работ по ремонту кровли МКДОУ д/с № 496 «Золушка»
Сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках выполняемых работ указаны в Техническом задании (раздел II документации об открытом аукционе в электронной форме) и сметной документации (приложения № 1).

4. Начальная (максимальная) цена контракта: 1793175 руб.51 коп. (Один миллион семьсот девяносто три тысячи сто семьдесят пять) рублей 51 копейка.
5. Место выполнения работ: 630129, г. Новосибирск, ул. Рассветная, 2/4
6.  Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме: «09» июля 2013 года, 10 ч. 00 мин. (время Новосибирское).

7. Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме: «12» июля 2013 года.

8. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме: «15» июля 2013 года.

Заведующая И.А. Балашова


УТВЕРЖДАЮ

Заведующая

______________ И.А. Балашова
«___» _________________2013 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ
ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
на право заключения МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА
НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО РЕМОНТУ КРОВЛИ МКДОУ д/с № 496 «Золушка»
Оператор электронной площадки: www.rts-tender.ru








г. Новосибирск, 2013 год

РАЗДЕЛ I.
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

1. Заказчик

Наименование: муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска «Детский сад № 496 комбинированного вида «Золушка»
Место нахождения: 630129, г. Новосибирск, ул. Рассветная, 2/4
Почтовый адрес: 630129, г. Новосибирск, ул. Рассветная, 2/4
Адрес электронной почты: [email protected]
Номер контактного телефона: (383) 274-15-39.
Контактное лицо: Балашова Ирина Анатольевна, заведующая.

3.Предмет муниципального контракта (далее «контракт»)

Выполнение работ по ремонту кровли муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска «Детский сад № 496 комбинированного вида «Золушка»
Сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках выполняемых работ указаны в Техническом задании (раздел II документации об открытом аукционе в электронной форме) и локальный сметный расчет на выполняемые работы находится в приложении (№ 1) к документации об открытом аукционе в электронной форме в формате Microsoft Excel.

4.Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества выполненных работ, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара (при необходимости)

Гарантийный срок – не менее 5 (пяти) лет с момента выполнения работ.

Место выполнения работ

630129, г. Новосибирск, ул. Рассветная, 2/4

Условия выполнения работ

Монтажные работы произвести в соответствии со СНиП, с ГОСТ. Материалы, используемые при выполнении работ должны иметь сертификат соответствия.
Доставка, подъем на этажи материалов, а так же демонтаж, вывоз всего строительного мусора, полученного в результате работ, производится Подрядчиком.
Перед началом ремонтных работ согласовать с заказчиком график выполнения работ. За сохранность материалов, предназначенных для выполнения работ, находящихся на объектах Заказчика, отвечает Подрядчик.

Сроки выполнения работ

Работы должны быть выполнены с момента подписания контракта до 15.09.2013 г.

Источник финансирования заказа

Средства бюджета города Новосибирска на 2013-2014 года.

Начальная (максимальная) сумма контракта, обоснование ее установления.

1793175 руб.51 коп (Один миллион семьсот девяносто три тысячи сто семьдесят пять) рублей 51 копейка.
Начальная максимальная цена контракта определена на основании объемов работ в соответствии с дефектной ведомостью и единичных расценок сборников ТЕР-2001, ТЕРм-2001, ТЕРр-2001, ТЕРп-2001 (в редакции 2009 года) с использованием индексов пересчета в текущий уровень цен, опубликованных в сборнике «Индексы цен в строительстве» выпуск № 2-декабрь 2011, применяемых на территории Новосибирской области с 01.12.2011 года.

Порядок формирования цены контракта

Цена контракта включает в себя стоимость работ, материалов НДС, расходы на страхование, уплату налогов и другие обязательные сборы и платежи, непредвиденные затраты в размере 2% в соответствии с МДС 81-35.2004 п. 4.96, и другие расходы которые должен будет оплатить Участник в случае победы в аукционе, работ, и остается неизменной в течение всего срока выполнения работ.

Форма, срок и порядок оплаты

Форма оплаты: путём безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.
Срок и порядок оплаты: Оплата производится на основании актов выполненных работ, актов освидетельствования скрытых работ, подписанных сторонами: Заказчиком и Подрядчиком, поэтапно до 31.12.2013 г.-31.12.2014 г.
1. Приемка работ осуществляется Заказчиком в течение 3-х рабочих дней после получения письменного сообщения Подрядчика о готовности к сдаче-приемке выполненных работ.
2. Сдача выполненных работ Подрядчиком приемка выполненных работ Заказчиком оформляются актом выполненных работ (КС-2), справкой сдачи-приемки выполненных работ (КС-3), которые подписывается обеими сторонами, а так же уполномоченными инженерами МКУ «ОТН и РМТБОУ». Если Заказчик отказался от приемки работ, это фиксируется в акте, Подрядчик ликвидирует недостатки и снова предоставляет акт Заказчику для подписания.
3. При подписании актов выполненных работ, Подрядчик обязан предоставить Заказчику, следующие документы:
- заверенные копии на используемые материалы удостоверяющие качество используемых материалов, конструкций, изделий и оборудования (сертификаты соответствия, гигиенические заключения, сертификаты о пожарной безопасности, сертификаты качества, технические паспорта, протоколы испытаний, технические свидетельства);
- копии документов подтверждающих стоимость используемых материалов при выполнении работ, не включенных в сметные расценки на выполнение работ (прайс-листы, счета-фактуры и прочее);
- всю исполнительную документацию (общий и специальный журналы работ, акты на скрытые работы, (подписанные представителем Заказчика) и на установку несущих конструкций и т.п.);
- техническую документацию предприятий-изготовителей (гарантийные талоны, инструкции, руководства по техническому обслуживанию и эксплуатации, паспорта на инженерное и иное техническое оборудование, установленное на объекте, информационные листы, свидетельства о поверке штатных измерительных приборов).
4. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической документации и в обязательных для сторон строительных нормах и правилах в соответствии с действующим законодательством РФ.
5. Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта, на котором выполняются работы по настоящему Контракту, отдельных частей объекта или результат работ, до приемки работ Заказчиком несет Подрядчик.
6. Качество выполненных работ должно соответствовать государственным стандартам (ГОСТ), и иной нормативно-технической документации на данные виды работ.

Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками)

Рубль РФ

Разъяснение Документации об аукционе

Любой участник размещения заказа, получивший аккредитацию на Электронной площадке, на которой планируется проведение настоящего Аукциона, вправе направить на адрес Электронной площадки запрос о разъяснении положений настоящей Документации об аукционе в форме электронного документа. При этом такой участник размещения заказа вправе направить не более чем три запроса о разъяснении положений настоящей Документации об аукционе в отношении проводимого аукциона. Данный запрос будет рассмотрен, если он получен Заказчиком не позднее, чем за 5 дней до срока окончания подачи заявок, или если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не превышает трех миллионов рублей, не позднее чем за три дня до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.
В течение одного часа с момента поступления указанного запроса оператор Электронной площадки направляет запрос Заказчику.
Заказчик размещает разъяснение положений Документации об аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос на официальном сайте РФ в течение двух дней со дня поступления запроса.

Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком РФ и используемого при оплате заключенного контракта

Не установлено

Возможность заказчика при заключении контракта по согласованию с участником, с которым заключается такой контракт, увеличить количество выполняемых работ на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой контракта (ценой лота).

Не установлено

Возможность заказчика изменить не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных контрактом работ при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен контракт.

Не установлено

Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме

Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме составляет 4 % начальной (максимальной) цены контракта, что составляет: 71727,02 (Семьдесят одна тысяча семьсот двадцать семь рублей) 02 копейки.

Обеспечение исполнения контракта, срок и порядок его предоставления

Установлено

Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок его предоставления

Установлено в размере 30 % от начальной (максимальной) цены контракта (лота).
Участник аукциона, с которым заключается контракт, обязан представить заказчику обеспечение исполнения контракта одним из способов, предусмотренных частью 19 статьи 41.12. Закона и настоящим пунктом информационной карты. Документ об обеспечении исполнения контракта, подписанный ЭЦП лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона в электронной форме, предоставляется одновременно с проектом Контракта подписанным ЭЦП лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона в электронной форме.
Размер обеспечения исполнения контракта составляет:
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), рублей
Обеспечение исполнения контракта в размере 30%, рублей

1793175,51
537952,66

Способы обеспечения исполнения обязательств по контракту:
Безотзывная банковская гарантия, выданная банком или иной кредитной организацией, контракт поручительства или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения контракта.
Банковская гарантия, контракт залога денежных средств должны содержать следующие условия исполнения соответственно банком-гарантом (или иной кредитной организацией), залогодателем своих обязательств:
а) если принципал (залогодатель) не выполнил предусмотренные Контрактом работы (не поставил товары, не оказал услуги);
б) если принципал (залогодатель) нарушил конечный или промежуточные сроки выполнения работ (оказания услуг), сроки поставки товаров не по вине заказчика;
в) если принципал (залогодатель) нарушил установленные заказчиком сроки устранения обнаруженных им недостатков в выполненной работе;
г) если принципал (залогодатель) некачественно выполнил предусмотренные контрактом работы (услуги).
В случае если обеспечение исполнения Контракта представляется в виде залога денежных средств, участник аукциона, с которым заключается Контракт, перечисляет сумму залога денежных средств на счет: Участник перечисляет сумму, указанную в настоящем пункте, по следующим реквизитам:
Получатель: ДФиНП мэрии (МКДОУ д/с № 496 «Золушка», л/с 014.02.181.3)
ИНН 5400127232 ; КПП 541001001;
муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска «Детский сад № 496 комбинированного вида «Золушка» ,р/счет 40302810100045000002; в ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области,
г. Новосибирск, БИК 045004001,
Назначение платежа: обеспечение исполнения контракта «(указать наименование аукциона, – наименование Заказчика)».
Факт внесения Участником залога денежных средств на счет Заказчика подтверждается копией платежного поручения с отметкой банка об оплате суммы Обеспечения исполнения Контракта.
В банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк (или иная кредитная организация) гарантирует исполнение обязательств по Контракту, которая должна быть не менее суммы, установленной документацией, в качестве размера обеспечения исполнения Контракта. Банковская гарантия должна содержать указание на Контракт, исполнение которого она обеспечивает, путем указания на стороны Контракта, название предмета Контракта и ссылки на протокол комиссии по размещению муниципального заказа при Главном управлении образования мэрии города Новосибирска как основание для заключения Контракта.
Срок действия банковской гарантии должен устанавливаться с учетом предусмотренного соответствующим Контрактом срока выполнения работ, поставки товаров, оказания услуг и на 1 (один) месяц превышать такой срок.
Банковская гарантия и контракт о предоставлении банковской гарантии должны содержать указание на согласие банка (или иной кредитной организации) с тем, что изменения и дополнения, внесенные в Контракт не освобождают его от надлежащего исполнения обязательств по соответствующей банковской гарантии. Банковская гарантия должна быть безотзывной. Банковская гарантия предоставляется поставщиком (исполнителем или подрядчиком) Заказчику в момент подписания Контракта.
В вышеуказанных случаях исполнение банком-гарантом (или иной кредитной организацией) обязательств должно предусматривать выплату бенефициару убытков и предусмотренных контрактом гражданско-правовых санкций в пределах банковской гарантии.
Если участником аукциона, с которым заключается Контракт, является бюджетное учреждение и заказчиком, уполномоченным органом установлено требование обеспечения исполнения Контракта, предоставление обеспечения исполнения Контракта не требуется.

Обязательные требования к Участникам размещения заказа

20.1.Участник размещения заказа должен соответствовать обязательным требованиям:
- непроведению ликвидации Участника размещения заказа – юридического лица и отсутствию решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.
- неприостановлению деятельности Участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день подачи заявки на участие в аукционе.
- отсутствию у Участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято.

Требования к Участникам размещения заказа, установленные заказчиком, уполномоченным органом

Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об Участнике размещения заказа

Участие субъектов малого предпринимательства в аукционе в электронной форме

На общих основаниях

Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме

Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей.
23.1.Первая часть заявки на участие в открытом аукционе
в электронной форме должна содержать следующие сведения:
23.1.1.Согласие участника размещения заказа на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме.
Инструкция по заполнению первой части заявки:
При описании работ могут быть использованы только общепринятые обозначения и сокращения.
Первая часть заявки должна быть выполнена на русском языке в форме электронного документа, т.е. в виде документа (word, excel, pdf, rtf и т.п.), подписанного электронной цифровой подписью лица, действующего от имени участника размещения заказа в соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 г. N 1-ФЗ "Об электронной цифровой подписи".

23.2.Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе
в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения:
23.2.1.Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика.
Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товара, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения Контракта является крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке.
Инструкция по заполнению второй части заявки:
Во второй части заявки Участник размещения заказа должен в произвольной форме указать сведения, предусмотренные п. 23.2.1., а также приложить документы, указанные в п.23.2.2. (при необходимости).
Вторая часть заявки должна быть выполнена на русском языке в электронной форме, т.е. в виде документа (word, excel, pdf, rtf и т.п.), подписанного электронной цифровой подписью лица, действующего от имени участника размещения заказа в соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 г. N 1-ФЗ "Об электронной цифровой подписи".
Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих первую и вторую части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно.

Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме

09» июля 2013 года, 10 ч. 00 мин. (время Новосибирское).

Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме

«12» июля 2013 года.

Дата проведения открытого аукциона в электронной форме

«15» июля 2013 года.




ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №





Ремонт кровли в МКДОУ д/с № 496















№ пп
Наименование
Ед. изм.
Кол.
Примечание

1
2
3
4
5

Раздел 1. Новый Раздел

1
Разборка покрытий кровель из рулонных материалов
100 м2 покрытия
1,4
 

2
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.
100 м труб и покрытий
1,6
 

3
Смена водосточных воронок
100 приборов
0,08
 

4
Воронка водосточная чугунная диаметром 400 мм с комплектом крепежных деталей
компл.
-8
 

5
Устройство технологического укрытия (стропильная система) из брусков деревянных 200 мм Х50мм и обрешетки 200ммХ25мм с покрытием из сотового поликарбоната
м2
690
 

6
Изоляция плоских и криволинейных поверхностей из пенополиуретана методом напыления
1 м3 изоляции
34,5
 

7
Устройство трехслойных мастичных кровель, армированных двумя слоями стеклосетки, из битумной мастики
100 м2 кровли
6,9
 

8
Мастика битумная кровельная горячая
т
-7,286
 

9
Сетка стеклянная строительная СС-1
м2
-1111
 

10
Гравий для строительных работ марка Др.8, фракция 5(3)-10 мм
м3
-7,245
 

11
Мастика битумно-эмульсионная на твердых эмульгаторах расход по ТУ 8кг/м2 на один слой (3 слоя)
т
16,56
 

12
Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков
100 м примыканий
2
 

13
Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350
м2
-504
 

14
Сетка стеклянная строительная СС-1
м2
200
 

15
Солнцезащита эмалью в 2 слоя
100 м2 окрашиваемой поверхности
2
 

16
Устройство трехслойных мастичных кровель, армированных двумя слоями стеклосетки, из битумной мастики (парапеты)
100 м2 кровли
0,9
 

17
Мастика битумная кровельная горячая
т
-0,9504
 

18
Сетка стеклянная строительная СС-1
м2
-103,5
 

19
Гравий для строительных работ марка Др.8, фракция 5(3)-10 мм
м3
-0,945
 

20
Мастика битумно-эмульсионная на твердых эмульгаторах расход по ТУ 8кг/м2 на один слой (3 слоя)
т
2,16
 

21
Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную
1 т груза
1,3
 

22
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза
1 т груза
1,3
 


На выполнение работ по ремонту кровли МДОУ д/с № 496
Локальные сметные расчеты на выполняемые работы находятся в приложении (№1) к документации об открытом аукционе в электронной форме в формате Microsoft Excel.
Проект находится у заказчика.
Общие технические характеристики видов и объемы работ по выполнению работ по ремонту мягкой кровли по безрулонной технологии с утеплением напыляемым пенополиуретаном МКДОУ д/с № 496 г.Новосибирск, ул.Рассветная, 2/4
1.Разборка старой рулонной кровли (до5 слоев), вскрытие пузырей -140м2
2.Ревизия водоприемных воронок внутреннего водостока-8шт
3. Теплоизоляция кровли напыляемым пенополиуретаном толщиной 50мм. – 690м2 5.Устройство кровли с применением битумно-эмульсионной мастики на твердых эмульгаторах, группа горючести Г-1 подтвержденный пожарным сертификатом ТУ 5775-001-06680898-2004 с нанесением механизированным методом в 3 слоя общей толщиной 7-8мм – 690м2
4. Устройство солнцезащитного покрытия на основе хлорсульфированного полиэтилена ХП-799 в 2 слоя - 690 м2
5.Уборка и вывоз строительного мусора до 15км., с погрузкой в самосвалы вручную – 1,3 тн.

Требования к материалам применяемых на ремонт кровли:

Праймер битумный или эквивалент

Технические характеристики
Наличие неоднородностей и посторонних включений нет 
Время высыхания нанесённого слоя при 20 °C, час, не более 12 
Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее 30 
Температура размягчения °C, не ниже 80 


Описание продукта
Представляет собой раствор нефтяных битумов с температурой размягчения не ниже 80єС. Обладает высокой проникающей способностью и малым временем высыхания. Изготавливается из высококачественных битумов марки 70-90 и органических растворителей, вследствие чего обладает высокой теплостойкостью и проникающей способностью, малым временем высыхания и отсутствием липкости.

Область применения:
применяется для подготовки (огрунтовки) изолируемых поверхностей (бетонная плита, цементно-песчаная стяжка и т.п.)
Изготавливается по ТУ5775-015-58911634-2009

2. Сетка стеклянная строительная СС-1 или эквивалент
Технические характеристики
Марка сетки СС-1
Номер ТУ6-11-99-75
Плотность, число нитей на 10 см: основа / уток 80+20 / 80+20
Поверхностная плотность, г/м2 170+30/-55
Размер ячеи не более 5
Предназначена для строительных целей (армирование полимерно-битумных, битумно-эмульсионных мастик для гидроизоляции), тепловой изоляции и других нужд народного хозяйства. Сетки не токсичны, не горючи, не пожароопасны. Температура применения до + 350 0С.

3. Портландцемент с минеральными добавками марки 400 ПЦ400-Д20 или эквивалент

Удельная поверхность, м2/кг 293-338
Предел прочности при изгибе в возрасте 28 суток твердения, МПа не менее 5,9
Предел прочности при сжатии в возрасте 28 суток твердения, МПа не менее 39,2
Предел прочности при пропаривании в возрасте 1 суток твердения, МПа не менее 20,0
Тонкость помола сквозь сито № 008, % не менее 85,0
Сроки схватывания:
начало не ранее 45 мин.
конец не позднее 10 ч.
Массовая доля минеральных добавок, % не более 20




4. Мастика битумно-эмульсионная на твердых эмульгаторах
Технические характеристики
№ п.п.
Наименование показателя
Нормативное значение
Результаты испытания

1
Внешний вид
Однородная масса черного цвета без видимых посторонних включений
Однородная масса черного цвета без видимых посторонних включений

2
Условная прочность, МПа, не менее
0,2
0,23

3
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее
100
120

4
Прочность сцепления с основанием, МПа, не менее
0,1
0,28

5
Водопоглащение в течение 24ч, % по массе, не более
5,0
4,8

6
Гибкость (изгиб вокруг стержня диаметром 10 мм без трещин) при температуре °С, не выше
-15
Трещины отсутствуют

7
Теплостойкость в течении 5 часов при температуре 100°С
Не допускаются потеки, вздутия
Потеки, вздутия отсутствуют



ТУ 5775-001-06680898-2004, представляет собой водную дисперсию битума, где битум распределен в воде в виде мельчайших частиц, покрытых слоем твердого эмульгатора.
Пожаробезопасность (группа горючести Г-1, группа воспламеняемости В-2, класс пожарной опасности КМ-3 должна быть подтверждена пожарным сертификатом.
Доставка и подача мастики должна осуществляться механизировано. Суммарная толщина 3-х слойной мастичной кровли в стабилизированном состоянии на изолируемой поверхности с уклоном менее 25% должна составлять7-8мм.

5. Устройство солнцезащитного покрытия ХП-799 (ТУ 2313-002-58911634-2004)

Предназначено для антикоррозийной защиты и защиты от воздействия ультрафиолетовых лучей (солнцезащита) для продления срока эксплуатации кровельного покрытия.
Эмаль ХП-799 на основе хлорсульфированного полиэтилена представляет собой суспензию пигментов, наполнителей и стабилизирующей добавки в лаке (растворе) ХСПЭ-20 И (ТУ 6-55-9-90), в органических растворителях (метил-бензольная фракция марки А).
Технические характеристики
№ п.п.
Наименование показателя
Нормативное значение

1
Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-1 с диаметром сопла 5,4 мм при температуре (20,0±0,5)°С
С не более 90

2
Массовая доля нелетучих веществ, %
25±3

3
Время высыхания до степени 3 при температуре (20,0±0,5)°С, ч
Не более 7

4
Степень перетира, по глубине паза прибора «клин» мкм
Не более 70

5
Укрывистость в пересчете на сухую пленку, г/м2, в зависимости от цвета
36-150

6
Изгиб пленки при десятикратном повторении (на одной пластине), мм
Не более 1

Для нанесения эмали ХП-799 на поверхность должны применяться безвоздушные аппараты высокого давления- не ниже 210 бар.

6. Напыляемый пенополиуретан

Описание продукта
Это монолитное, бесшовное, теплоизоляционное покрытие, которое образуется в результате напыления и вспенивания двухкомпонентной высоко реактивной системы под воздействием химической реакции.

Технические характеристики покрытия


Теплоизолятор
Плотность
(кг/мі)
Тепло-проводность
Ккал/мІг°С

Пористость
Срок
эксплуатации
(лет)
Диапазон
Рабочих
температур

ППУ напыляемый
40-60
0,020-0,022
закрытая
30
-100..+100



Наименование показателя
Фактические данные


Кажущаяся плотность, кг/мі
40-60

Прочность при сжатии, Н/ммІ
0,2-0,4

Теплопроводность, Ккал/мІг°С
0,020-0,022

Водопоглощение, об.%
1,4

Коэффициент паропроницаемости, µ
100

Содержание закрытых пор, %
95


Нанесение пенополиуретана должно осуществляться безвоздушными аппаратами высокого давления, с рабочим давлением жидкости не менее 241 бар.



Виды, объемы работ, товар (материалы) используемый для ремонта кровли по безрулонной технологии с утеплением напыляемым пенополиуретаном МДОУ д/с № 496., должны соответствовать локально-сметному расчету, дефектной ведомости.
Условия выполнения работ:
1. Перед началом работ Исполнитель с Государственным Заказчиком согласовывается график выполнения работ. Работы выполняются из материалов Исполнителя.
2. Работы выполняются на действующем объекте, при выполнении работ принять меры к исключению попадания атмосферных осадков внутрь помещений, в случае попадания осадков по вине подрядчика, подрядчик возмещает возникший ущерб в полном объеме.
3. Исполнитель в период производства работ осуществляет поэтапную сдачу выполненных работ с составлением актов на скрытые работы.
4. До начала работ Исполнитель должен предоставить технические характеристики на оборудование, которое будет использоваться при производстве работ, сертификаты на материалы используемые для ремонта кровли.
5. Исполнитель берет на гарантию обслуживание кровли в течение 5-ти лет.

Работы необходимо произвести в соответствии со СНиП и требованиями Госпожнадзора. Результаты выполненных работ должны соответствовать требованиям СанПиН.
Перед началом работ с заказчиком согласовывается график.
При выполнении работ Подрядчик должен соблюдать требования нормативных правовых актов, как в отношении работ, так и в отношении материалов, комплектующих и оборудования, используемого при выполнении работ (СанПин, ГОСТ и т.д.).
Подрядчик несет полную ответственность за сохранность материалов и инструментов при выполнении работ.
Указанные в сметной документации торговые марки материалов носят описательный характер. Участник может предложить при выполнении работ материалы в соответствии с техническим заданием или эквиваленты, которые должны быть равноценными или не ниже любого параметра материала, указанного в сметной документации.
Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям, установленным СНиП, СанПиН, ГОСТам, ТУ действующим на момент проведения работ на территории РФ.
Подрядчик производит выполнение работ из своего материала, собственными средствами в соответствии с требованиями, содержащимися в сметной документации, требованиями СНиП, ГОСТа, ТУ (действующим на момент проведения работ на территории РФ) и (или) иной нормативно-технической документации. При исполнении контракта Заказчик не обеспечивает сохранность материалов и оборудования
Подрядчик обязан выполнить работы в соответствии с установленными нормами и правилами (СНиП, СанПиН (действующим на момент проведения работ на территории РФ) и др.), результат выполненной Подрядчиком работы при обычных условиях его использования, хранения и утилизации должен быть безопасен для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды, а также не причинять вред имуществу потребителя.
Результат выполненной Подрядчиком работы должен соответствовать требованиям, указанным в сметной документации заказчика, обязательным нормам и правилам, регулирующим данные отношения (СНиП, ГОСТ и ТУ (действующим на момент проведения работ на территории РФ) и др.).
Гарантийный срок, в течение которого подрядчик обязуется устранить за свой счет выявленные дефекты, повреждения и другие недостатки, устанавливается не менее 5 (пяти) лет с даты подписания акта приемки работ. Гарантия качества результата работы распространяется на все составляющие результата работы. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает подрядчик.
Монтажные работы произвести в соответствии со СНиП, с применением, тепло- гидро - и пароизоляционных материалов по ГОСТ.
Срок выполнения работ:
Работы должны быть выполнены с момента подписания контракта до 15.09.2013 г.
Начальная (максимальная) цена контракта: 1793175 руб.51 коп (Один миллион семьсот девяносто три тысячи сто семьдесят пять) рублей 51 копейка.
Гарантийный срок: 5 (пять) лет с даты подписания акта приемки работ. Гарантия качества результата работы распространяется на все составляющие результат работы. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает подрядчик.
Стоимость материалов включена в цену, а так же все уплачиваемые и взимаемые на территории РФ налоги и пошлины, расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, гарантийное обслуживание после подписания акта выполненных работ и других обязательных платежей, которые должен будет оплатить участник в случае победы в открытом аукционе.

РАЗДЕЛ III (ПРОЕКТ)
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ
на выполнение работ
«___» __________20 г. г. Новосибирск


МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ
на выполнение работ по ремонту кровли здания _______________, расположенного по адресу:

г. Новосибирск «____» ___________ 2013 г.



Муниципальный заказчик – муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска «Детский сад № 496 комбинированного вида «Золушка» в лице заведующей Балашовой Ирины Анатольевны, действующей на основании Устава, с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «________________» (далее – ООО «_______________»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании ________________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, на основании результатов открытого аукциона в электронной форме № ___________от ____________, заключили настоящий муниципальный контракт («Контракт»), о нижеследующем:
1. Предмет контракта
1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по ремонту кровли здания МКДОУ д/с № 496, расположенного по адресу:630129,г.Новосибирск,ул. Рассветная, 2/4 в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом и Календарным графиком выполнения работ (Приложение № 2) и сдать ее результат Заказчику и инженерам МКУ «ОТН и РМТБОУ», Заказчик обязуется принять и оплатить работы в надлежащим объеме и качестве.
1.2.  Объем работ, их цена определяется Локально-сметным расчетом (Приложение № 1).
1.3. Качественные характеристики работ, а также условия выполнения работ определяются в соответствии с настоящим Контрактом.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Обязанности Заказчика:
2.1.1. Принять и оплатить фактически выполненные работы.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Требовать от Подрядчика качественного и своевременного исполнения работ в соответствии с условиями Контракта.
2.2.2. Контролировать ход производства работ на Объекте (объемы, качество, стоимость и сроки выполнения работ) в соответствии с требованиями нормативных документов и настоящим Контрактом.
2.2.3. В процессе выполнения работ выдавать Подрядчику в письменной форме мотивированные распоряжения в отношении замены некачественных материалов, прекращения выполнения Подрядчиком любой работы, если она не соответствует условиям настоящего Контракта, СНиП и требованиям действующего законодательства Российской Федерации, а также вправе требовать переделки таких работ для обеспечения их надлежащего качества.
2.2.4. В течение всего гарантийного срока при выявлении Заказчиком, недостатков выполненных ремонтных работ, Заказчик вправе требовать от Подрядчика безвозмездного устранения обнаруженных дефектов.
2.2.5. Требовать от Подрядчика выполнения его обязанностей по Контракту.
2.3. Обязанности Подрядчика:
2.3.1. Выполнить в полном объеме работы, предусмотренные п. 1.1 настоящего Контракта. Качество, объем и сроки проведения указанных работ должны соответствовать условиям Контракта, а также установленным строительным нормам, правилам и требованиям технической документации.
2.3.2. Согласовать с Заказчиком календарный График выполнения работ.
2.3.3. Производить работы в полном соответствии с Графиком выполнения работ.
2.3.4. Обеспечить производство работ квалифицированным персоналом.
2.3.5. Соблюдать правила использования иностранной и иногородней рабочей силы, устанавливаемые законодательством Российской Федерации.
2.3.6. Обеспечить выполнение мероприятий по охране труда и технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.
2.3.7. В случае повреждения, нарушения целостности здания или благоустройства территории Подрядчиком в ходе ремонтных работ (асфальтобетон, бетон, бетонные бордюры, ограждения различного типа, цветники, зеленые насаждения и др.), Подрядчик возмещает все расходы понесенные Заказчиком на восстановление вышеперечисленного.
2.3.8. Обеспечить Заказчику беспрепятственный контроль за производством всех видов работ в течение всего срока действия настоящего Контракта, в том числе при осуществлении Заказчиком контроля за соответствием используемых материалов и оборудования.
2.3.9. Приступать к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов их освидетельствования.
Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика в случае, когда он не был информирован об этом или информирован с опозданием, Подрядчик обязан по требованию Заказчика за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить за свой счет.
2.3.10. Обеспечить содержание и уборку переданных ему помещений и прилегающей территории с соблюдением норм технической безопасности, пожарной и производственной санитарии при производстве ремонтных работ.
2.3.11. Своевременно либо по требованию Заказчика производить за счет собственных средств вывоз строительного мусора с территории учреждения.
2.3.12. Вывезти в трехдневный срок до подписания Акта о приемке выполненных работ инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы (если за них не произведена оплата по Контракту) и другое имущество, также строительный мусор. При этом вывоз строительного мусора осуществляется за счет Подрядчика в специально отведенные для этого места с соблюдением всех установленных норм и требований; получение согласования этих мест лежит на Подрядчике.
2.3.13. Обеспечить производство работ всеми необходимыми материалами, оборудованием, конструкциями.
2.3.14. Устранять все нарушения по замечаниям Заказчика.
2.3.15. Устранять в сроки, установленные Заказчиком, недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ, а так же в течение гарантийного срока.
2.3.17. Результат выполненной работы должен быть пригоден для эксплуатации здания и соответствовать действующим нормативам.
2.3.18. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Контракта.
2.3.19. Демонтажные работы по кровли производиться только после надежно смонтированного технологического укрытия.
2.3.20. Подрядчик обязан применить материалы технологического укрытия в соответствии с техническим заданием аукционной документацией (приложение № 1).
2.3.21. Подрядчик обязан расшифровывать средства на непредвиденные работы и затраты, учтенные в локально-сметном расчете (приложение № 1) отдельным актом формы КС-2.
2.4. Подрядчик гарантирует, что на момент заключения настоящего Контракта:
2.4.1. В отношении него не проводиться процедура ликвидации, отсутствует решение Арбитражного суда о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, а также, что размере задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25 % балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
2.4.2. Не обременен обязательствами имущественного характера, способными помешать исполнению обязательств по настоящему Контракту
2.5. Подрядчик вправе:
2.5.1. Сдать результат Работ досрочно по согласованию с Заказчиком, письменно (по факсу) уведомив Заказчика не менее чем за 3 (три) рабочих дня.
2.6. «МКУ «ОТН и РМТБОУ» вправе:
2.6.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
2.6.2. Требовать устранения выявленных недостатков в ходе ремонтных работ.

3. Цена работ и сумма контракта

3.1. Выполненные по настоящему контракту работы оплачиваются по определенной в результате проведения аукциона, цене, указанной в настоящем Контракте.
3.2. Цена выполняемых по настоящему Контракту работ определена решением комиссии и включает в себя выполнение работ, стоимость материалов, НДС, расходы на страхование, уплату налогов и другие обязательные сборы, и платежи, и другие расходы, связанные с исполнением обязательств по настоящему Контракту.
3.3. Цена остается неизменной в течение всего срока выполнения работ.
3.4. Общая сумма Контракта составляет _____, _____ копеек  (_____________________________________________________ рубля _____ копеек),
(сумма прописью)
в том числе НДС _________,_____ (______________________________________________).
(сумма прописью)
3.4. Код операций сектора государственного управления:
4. Источник финансирования
4.1. Источником финансирования исполнения настоящего Контракта является Бюджет города Новосибирска на 2013-2014 год.

5. Формы, сроки и порядок оплаты

5.1. Формы, сроки и порядок оплаты выполненных работ, определяются в соответствии с настоящим Контрактом.
5.2. Оплата производиться на основании актов о приемке выполненных работ, актов освидетельствования скрытых работ, подписанных Сторонами и проверенных инженерами МКУ «ОТН и РМТБОУ».
5.3. Оплата выполненных работ осуществляется по безналичному расчету путем поэтапного перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, по мере поступления бюджетных средств до 31.12.2013-31.12.2014 года.

6. Порядок сдачи и приемки работ

6.1. Приемка работ осуществляется Заказчиком в течение 3-х рабочих дней после получения письменного сообщения Подрядчика о готовности работ к сдаче-приемке выполненных работ.
6.2. Сдача выполненных работ Подрядчиком, приемка выполненных работ Заказчиком оформляются актом о приемки выполненных работ (КС-2), справкой о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), которые подписывается обеими сторонами, а так же уполномоченными инженерами МКУ «ОТН и РМТБОУ».
6.3. В случае выявления несоответствия результатов выполненных работ условиям настоящего Контракта, Заказчик незамедлительно уведомляет об этом Подрядчика, составляет Акт о выявленных недостатках (Приложение №3) с указанием сроков их исправления и направляет его Подрядчику. Подрядчик обязан в указанный срок со дня получения указанного Акта устранить выявленные недостатки за свой счет.
6.4. При подписании актов выполненных работ, Подрядчик обязан предоставить Заказчику, следующие документы:
- заверенные копии на используемые материалы удостоверяющие качество используемых материалов, конструкций, изделий и оборудования (сертификаты соответствия, гигиенические заключения, сертификаты о пожарной безопасности, сертификаты качества, технические паспорта, протоколы испытаний, технические свидетельства);
- всю исполнительную документацию (общие и специальные журналы работ, акты на скрытые работы, (подписанные представителем Заказчика) и на установку несущих конструкций и т.п.);
- техническую документацию предприятий-изготовителей (гарантийные талоны, инструкции, руководства по техническому обслуживанию и эксплуатации, паспорта на инженерное и иное техническое оборудование, установленное на объекте, информационные листы, свидетельства о поверке штатных измерительных приборов).
6.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта, на котором выполняются работы по настоящему Контракту, отдельных частей объекта или результат работ, до приемки работ Заказчиком несет Подрядчик.
6.6. Качество выполненных работ должно соответствовать государственным стандартам (ГОСТ), и иной нормативно-технической документации на данные виды работ.

7. Срок исполнения контракта

7.1.  Выполнение работ в полном объеме осуществляется в срок: с момента заключения настоящего Контракта до «15» сентября 2013 г.
7.2. Промежуточные сроки выполнения работ определяются Графиком выполнения работ (Приложение № 2).
Датой фактического окончания работы считается дата подписания акта о приемке выполненных работ.
8. Гарантии

8.1. Подрядчик гарантирует: качество выполнения всех работ в соответствии со сметной документацией и действующими нормами и техническими условиями.
8.2. Гарантийный срок, на выполненные по настоящему Контракту работы, составляет не менее 5 лет со дня подписания акта о приеме выполненных работ.
8.3. Если в гарантийный период обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные сроки.
8.4. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего уполномоченного представителя не позднее 2 дней со дня получения письменного извещения Заказчика.

9. Ответственность сторон

9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
9.2 Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если причиной неисполнения являются обстоятельства непреодолимой силы.
9.3. В случае если неисполнение обязательств по настоящему Контракту одной из сторон причинило убытки другой стороне, виновная сторона обязана возместить эти убытки в полном объеме.
9.4. В случае просрочки Заказчиком исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку, которая начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
9.5. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку (штраф, пеню). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства от общей суммы Контракта, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной сотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
9.6. Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков.
Если отступления в работе от условий настоящего Контракта или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Контракта и потребовать возмещения причиненных убытков.
Уплата неустойки, а также возмещение убытков не освобождает виновную сторону от выполнения обязательств по настоящему Контракту.



10. Форс-мажор

10.1. Стороны не несут ответственности за задержки в исполнении или неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если задержки или неисполнение произошли вследствие обстоятельств непреодолимой силы. В число таких обстоятельств входят: войны, военные действия, мятежи, саботаж, забастовки, пожары, взрывы, наводнения или иные стихийные бедствия.
10.2. Немедленно после получения информации о наступлении любых обстоятельств, задерживающих исполнение или иным образом препятствующих исполнению настоящего Контракта, стороны письменно уведомляют об этом друг друга.
10.3. Стороны не несут ответственности за любой ущерб, включая убытки, а также расходы, связанные с претензиями или требованиями третьих лиц, которые могут возникнуть в результате обстоятельств непреодолимой силы.
11. Особые условия
11.1. Для обеспечения исполнения Контракта, Подрядчиком предоставляется обеспечение 537952,66 рублей. Срок и порядок его предоставления определяется в соответствии с действующим законодательством РФ.
11.2. Подрядчик представляет локально-сметный расчет на выполнение работ, а также График выполнения работ одновременно с Контрактом, подписанным им.

Расторжение контракта

12.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
13. Прочие условия
13.1. Настоящий Контракт считается заключенным и вступает в силу только после его подписания сторонами.
13.2. Настоящий контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон и один экземпляр для ДФ и НП мэрии г. Новосибирска.
13.3. Все вопросы, не урегулированные настоящим Контрактом, регулируются действующим законодательством российской Федерации
13.4. Ни одна из сторон не имеет право поручить исполнение своих обязательств по настоящему Контракту третьему лицу, а также переуступить право требования долга третьему лицу.
13.5. В целях оплаты денежного обязательства Заказчика – получателя бюджетных средств по контракту в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком по указанному контракту своих обязательств, исполнение обязательств по перечислению неустойки по контракту в доход бюджетов бюджетной системы Российской Федерации возложено на Заказчика. В указанном случае начисление по исполнению денежного обязательства по контракту производится на основании акта о приемке товара, содержащего сведения об исполнении обязательства Подрядчиком, о принятых результатах исполнения контракта, включая сумму неустойки.
13.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком условий контракта, заключенного по итогам размещения заказа, оплата контракта производится путем выплаты Подрядчику суммы контракта, уменьшенной на сумму неустойки при условии перечисления в установленном порядке неустойки в доход соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации на основании платежного документа, оформленного получателем бюджетных средств, с указанием Подрядчика, за которого осуществляется перечисление неустойки.
14. Срок действия контракта
14.1. Настоящий Контракт вступает в действие с даты его подписания Сторонами и действует до 31.12.2013-31.12.2014 г.
15. Разрешение споров. Арбитраж
15.1. В случае возникновения между Заказчиком и Подрядчиком любых споров или разногласий, связанных с настоящим Контрактом или выполнением либо невыполнением любой стороной обязательств по нему, стороны приложат все усилия для их досудебного разрешения путем переговоров между уполномоченными представителями.
15.2. Если споры не могут быть разрешены путем переговоров, то спорные вопросы передаются на рассмотрение Арбитражного суда Новосибирской области в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
15.3. Настоящий Контракт составлен и будет выполняться Сторонами в соответствии с законодательством Российской Федерации.

16. Место нахождения и платежные реквизиты сторон:

Заказчик: Подрядчик:

муниципальное казенное дошкольное
образовательное учреждение
города Новосибирска
«Детский сад № 496 комбинированного вида
«Золушка»;
630129, г. Новосибирск,
ул. Рассветная, 2/4
ИНН 5410127232
КПП 541001001
р./с 40204810800000000513
л.с. 014.02.181.1 в ДФ и НП мэрии
г. Новосибирска БИК 045004001
ГРКЦ ГУ Банка России по НСО
Тел/факс 274-15-39

Заведующая _____________ И.А. Балашова










Приложение к контракту № 1


ЛОКАЛЬНО-СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №_____

















































Приложение к контракту № 2



Календарный график выполнения работ ______________




п/п

Наименование работ по контракту

Кол-во
рабочих на объекте
Трудоемкость по наименованию работ согласно смете

Срок выполнения:
начало-окончание
(число, месяц, год)






















Заказчик Подрядчик

__________ _____________ __________ _________________
М.П. М.П.































Приложение к контракту № 3

АКТ
о выявленных недостатках и необходимых доработках
по Муниципальному контракту № _____
от «__» ___________ 20__ г.

г. Новосибирск «__» __________ 20__ г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Подрядчика, в лице
__________________________________________________________________________,
(Ф.И.О., наименование организации)
с одной стороны, и представитель Муниципального заказчика, в лице
__________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. , наименование учреждения)
составили настоящий Акт о том, что в результатах работ по Муниципальному контракта №_____ от «___» ______________ 20__ г., выявлены недостатки, подлежащие устранению и составлен перечень, необходимых доработок с указанием сроков их исполнения.

Выявленный
недостаток
Характеристика недостатка
Дата обнаружения
Сроки исправления
Требуемые действия









Заказчик: Подрядчик:

_________ _______________ ________ _____________
М.П. М.П.













13 PAGE \* MERGEFORMAT 14115



Заголовок 1 Заголовок 2 Заголовок 315

Приложенные файлы

  • doc 24963718
    Размер файла: 280 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий