бегущей» строки для поачи на устройство перехвата PMC-105 устройства перехвата видео/ аудио PMC-105 ООО «Профитт» с целью организации прерывания

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор МКУ «ЕДДС» г. Новосибирска
______________С.Ю. Пашков .
Проект
Муниципальный контракт
на поставку (включая монтаж) Оборудования: «Организация каналов подачи сигналов оповещения о ЧС населению г. Новосибирска с перерывом программ телеканала «ОТС» от МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба мэрии г. Новосибирска»
г. Новосибирск «_____» ________ 2015 года

Муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Единая дежурно-диспетчерская служба города Новосибирска» (МКУ «ЕДДС»), именуемое в дальнейшем «Заказчик»13 ASK фирма "Название организации" \* MERGEFORMAT 14_______________15, в лице директора Пашкова Станислава Юрьевича, действующего 13 ASK Основание "действующего на основании" \d Устава \* MERGEFORMAT 14Устава15 на основании Устава, с одной стороны, и ________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________________________________, действующего на основании _____________________________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и иного действующего законодательства Российской Федерации, на основании результатов размещения заказа путем определения поставщика - аукцион в электронной форме №______, в соответствии с протоколом от «___»___________ 2015 года № ________ заключили настоящий муниципальный контракт (далее «контракт») о нижеследующем:

1.Предмет контракта
1.1. Предметом настоящего контракта является поставка (включая монтаж) Оборудование: «Организация каналов подачи сигналов оповещения о ЧС населению г. Новосибирска с перерывом программ телеканала «ОТС» от МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба мэрии г. Новосибирска» (далее «Товар»), согласно Спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта (Приложение № 1)
1.2. Перечень и объем поставляемых товаров определяются согласно Приложению № 1.

2. Количество и качество товаров
2.1. Ассортимент, количество, характеристика и цена Товара указываются в Спецификации (Приложение 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта и не подлежат изменению.
2.2. Поставляемые товары должны соответствовать требованиям нормативно-технической документации, быть зарегистрированными в Российской Федерации, быть в неповрежденной таре и упаковке, сопровождаться необходимыми документами.
Поставщик должен обеспечить надлежащую упаковку товаров. Тара и упаковка должны обеспечивать сохранность товаров при их транспортировке и хранении.
2.3. Качественные характеристики: товар должен соответствовать ГОСТам, ТУ, устанавливаемым действующим законодательством РФ (Иметь сертификат соответствия, в случае если подлежит обязательной сертификации), а также характеристикам, указанным в Приложении 1 (Спецификация).
2.5. Поставляемый товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации.
2.6. У Поставщика должно быть наличие СРО на строительство, включая следующие пункты из СРО:
 20.12 Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты.
23.6 Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации.
23.33 Монтаж оборудования сооружений связи
24.10 Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств.
3. Условия поставки
3.1. Товар поставляется по наименованию и в количестве в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1).
3.2. Сроки поставки товара: в соответствие с приложением 3 «Календарный план».
Адрес поставки: Поставка товара осуществляется силами и средствами Поставщика по адресу: г. Новосибирск, ул. Колыванская 4, МКУ «ЕДДС» и г. Новосибирск, ул. Римского - Корсакова, 9/1
Условия поставки товара: в соответствие с приложением № 2 (Техническое задание) и Приложением № 3 (Календарный план).
Товар поставляется силами и средствами Поставщика по адресу Заказчика в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1).
3.3. В случае поставки товара ненадлежащего качества, обнаружения производственных дефектов, либо дефектов, возникших в ходе транспортировки или погрузо-разгрузочных работах, поставщик должен заменить данную продукцию своими силами и за свой счет в течение 10 календарных дней.
3.4. Приемка товаров по количеству и качеству производится в соответствии с действующей нормативно-технической документацией, согласно акта приема-передачи, счетам-фактурам, накладным на переданный товар.
3.5. Датой поставки Товара считается дата подписания представителем Заказчика и Поставщиком товарных накладных, счетов-фактур и акта приема-передачи, на поставляемый товар.
4. Порядок приемки товара
4.1. Приемка товара осуществляется после проверки ассортимента, количества и качества поставляемого товара (товар должен быть поставлен в месте нахождения Получателя.)
4.2. Для проверки предоставленных поставщиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ.
4.3. По решению заказчика для приемки поставленного товара, результатов отдельного этапа исполнения контракта может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек.
4.4. Приемка результатов отдельного этапа исполнения контракта, а также поставленного товара, осуществляется в порядке и в сроки, которые установлены контрактом, и оформляется документом о приемке (актам приемки – передачи товара), который подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком) и поставщиком, либо поставщику в те же сроки заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа. В случае привлечения заказчиком для проведения указанной экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов отдельного этапа исполнения контракта либо поставленного товара, приемочная комиссия должна учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.
4.5 Приемка товаров осуществляется по количеству в соответствии с фактическим наличием товаров данным, содержащимся в транспортных, сопроводительных или расчетных документах. При приемке товаров по качеству и комплектности должны выполняться требования к качеству товаров, предусмотренные контрактом.
В случае несоответствия фактического наличия товаров или отклонения по качеству, техническим, функциональным характеристикам, установленным в контракте, или данным, указанным в сопроводительных документах, должен составляться акт, который является юридическим основанием для предъявления претензий поставщику. В сопроводительном документе следует сделать отметку об актировании.
При обнаружении отклонений по количеству, качеству, техническим, функциональным характеристикам (составу) представитель Получателя обязан:
приостановить приемку; обеспечить сохранность товара и принять все необходимые меры к предотвращению его смешения с другим однородным товаром;
вызвать представителя поставщика для составления двустороннего акта.
Уведомление о вызове представителя поставщика должно быть направлено ему не позднее 2-х часов.
В случае, когда Поставщик получил вызов от Получателя, представитель Поставщика должен явиться не позднее двух часов после получения вызова, если в уведомлении не указан иной срок. Представитель организации Поставщика должен иметь при себе удостоверение на право участия в приемке товара у Заказчика.
Поставка товара осуществляется силами и средствами Поставщика.
Товар должен иметь упаковку, предотвращающую его порчу при транспортировке.
Все расходы, связанные с возвратом бракованных товаров, осуществляются за счет Поставщика в течение 2-х рабочих дней с момента обнаружения недостатков и составления сторонами соответствующего акта.
4.6. Отказ от приемки Товара оформляется двусторонним актом. При немотивированном отказе представителя Поставщика от подписания акта (бездействие) ненадлежащее качество Товара подтверждается актом, подписанным представителем Получателя в одностороннем порядке.
4.7. При обнаружении недостатков качества Товара в процессе использования в течение гарантийного срока Товара Получатель извещает Поставщика о выявленном несоответствии. Поставщик обязан в течение 3-х часов принять решение о дальнейшем использовании Товара ненадлежащего качества (возврат, уничтожение и т.п.), а также о его замене.
4.8. Поставляемый товар должен иметь следующие сопроводительные документы: счет-фактура, приложение к счету-фактуре по качеству, товарную накладную.
4.9.Датой фактического окончательного приема товара считается дата подписания приемочной комиссией Акта о приеме передачи товара.

5. Цена и порядок расчетов
5.1. Оплата производится по факту поставки товара на основании предъявленных счетов-фактур, товарных накладных, Акт выполненных работ (КС-2), Справка о стоимости работ (КС-3) подписанных сторонами, в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 дней.
5.2. Цена контракта включает в себя помимо стоимости товара, являющегося предметом контракта, также расходы, связанные с монтажом, погрузо-разгрузочными работами, поставкой, хранением товара, НДС и прочие налоги, сборы и другие обязательные платежи а, также иные расходы, которые могут возникнуть у Поставщика в связи с исполнением контракта.
5.3. Цена Контракта составляет ________ (___) рублей,
без НДС
НДС не предусмотрен на основании _________________________________.
с НДС
в том числе НДС - _____ % (___ процентов), _______ (___) рублей (далее - цена Контракта).
В случае, если Контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате физическому лицу уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта (с вознаграждения, подлежащего оплате физическому лицу - Поставщику, Заказчик обязан удержать и перечислить в бюджет налог на доходы физических лиц в размере 13%), а также Заказчик уплачивает страховые взносы в государственные внебюджетные фонды (в пенсионный фонд и фонд медицинского страхования), за исключением взносов в фонд социального страхования.)
Цена контракта является фиксированной и изменению не подлежит.
5.4. Цена контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных контрактом количества товаров и иных условий исполнения контракта.
5.5. Заказчик по согласованию с поставщиком в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных контрактом товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен контракт.
5.6. При поставке дополнительного количества таких товаров, заказчик по согласованию с поставщиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров, заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.
5.7. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.
6. Источник финансирования
6.1. Источником финансирования исполнения контракта является бюджет города Новосибирска на 2015 год.
7. Ответственность сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения таких обязательств, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 N 1063 устанавливается штраф в виде фиксированной суммы в размере 2,5 % от цены Контракта, что составляет ____________ рублей.
7.3. Пени начисляются за каждый день просрочки Заказчиком исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка РФ на дату уплаты пеней от суммы, не уплаченной в срок.
7.4. В случае ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере ________ рублей, что составляет 10 % процентов от цены Контракта.
7.5. Пени начисляются за каждый день просрочки Поставщиком исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, в размере не менее 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка РФ на дату уплаты пеней от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, которые фактически исполнены Поставщиком, и рассчитываются по формуле:
П = (Ц - В) x С,
где Ц - цена контракта;
В - стоимость фактически исполненного в установленный срок обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке результатов оказания услуг, в том числе по отдельным этапам исполнения контракта;
С - размер ставки.
7.6. Размер ставки рассчитывается по формуле:
где - ставка рефинансирования Центрального банка РФ на дату уплаты пеней, определяемая с учетом коэффициента К;
ДП - количество дней просрочки.
7.7. Коэффициент К рассчитывается по формуле:
К =(ДП/ДК) x 100%,
где ДП - количество дней просрочки;
ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).
При К, равном 0 - 50%, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования Центрального банка РФ на дату уплаты пеней.
При К, равном 50 - 100%, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования Центрального банка РФ на дату уплаты пеней.
При К, равном 100% и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования Центрального банка РФ на дату уплаты пеней.
7.8. Поставщик несет самостоятельную ответственность перед третьими лицами за ущерб, причиненный им неисполнением, ненадлежащим исполнением условий настоящего Контракта, а также за ущерб, причиненный по вине работников Поставщика.
7.9. В случае просрочки Поставщиком исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения таких обязательств Заказчик направляет ему требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
7.10. Виновная Сторона освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательств, произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
7.11. Уплата неустойки, а также возмещение убытков не освобождает виновную Сторону от выполнения обязательств по настоящему Контракту

8 Обеспечение исполнения Контракта
8.1. Обеспечение исполнения Контракта предусмотрено для обеспечения исполнения Поставщиком его обязательств по Контракту, в том числе за исполнение таких обязательств, как поставка Товара надлежащего качества, соблюдения сроков поставки Товара, оплата неустойки (штрафа, пеней) за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Контракта, возмещение ущерба.
В случае, если участником закупки, с которым заключается Контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение, обеспечение исполнения контракта к такому участнику не применяется.
Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям законодательства Российской Федерации, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.
Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком.
8.2. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 10 % (десять процентов), что составляет 59 412.76 (пятьдесят девять тысяч четыреста двенадцать рублей 76 коп.)
В случае, если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, участник закупки, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений ст. 37 Закона о контрактной системе).
8.3. В ходе исполнения Контракта Поставщик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.
8.4. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта.
8.5. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком его обязательств по Контракту, Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента, когда такое обеспечение перестало действовать, предоставить Заказчику новое надлежащее обеспечение исполнения Контракта на тех же условиях и в таком же размере.
Действие указанного пункта не распространяется на случаи, если Поставщиком предоставлена недостоверная (поддельная) банковская гарантия.
8.6. Прекращение обеспечения исполнения Контракта или не соответствующее требованиям Закона о контрактной системе обеспечение исполнения Контракта по истечении срока, указанного в п. 8.5 Контракта, признается существенным нарушением Контракта Поставщиком и является основанием для расторжения Контракта по требованию Заказчика с возмещением ущерба в полном объеме.
8.7. В случае надлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Контракту обеспечение исполнения Контракта подлежит возврату Поставщику. Заказчик осуществляет возврат денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Контракте, или возврат документов, предоставленных в качестве обеспечения исполнения Контракта, в течение 7 (семи) рабочих дней с даты окончания срока обеспечения исполнения Контракта.
8.8. Обеспечение исполнения Контракта сохраняет свою силу при изменении законодательства Российской Федерации, а также при реорганизации Поставщика или Заказчика.
8.9. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать сведения, указанные в Законе о контрактной системе.
В банковскую гарантию включается условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.
8.10. Все затраты, связанные с заключением и оформлением договоров и иных документов по обеспечению исполнения Контракта, несет Поставщик.
8.11 Возврат Заказчиком Поставщику (подрядчику, исполнителю) денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта осуществляется в течение 5 (пяти) банковских дней с момента полного исполнения Поставщиком своих обязательств (подписания обеими сторонами итогового акта приемки товара).

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, таких как стихийные природные явления (землетрясения, наводнения, пожары и т.п.), объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокады и т.п., оказывающих влияние на выполнение сторонами принятых на себя по настоящему контракту обязательств.
В качестве форс-мажорных обстоятельств не могут рассматриваться неблагоприятные факторы хозяйственной жизни, а также иные трудности и сложность принятых к исполнению обязательств, в частности, отсутствие у стороны денежных средств и т.п.
9.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, должна в течение 1 (одних) суток после этого в письменном виде уведомить об этом другую сторону и сообщить ей о виде и возможной продолжительности действия этих обстоятельств.
9.3. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

10. Порядок разрешения споров
10.1.Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия настоящего контракта, разрешаются путем переговоров и предъявления претензий.
Срок рассмотрения претензий – не более 10 дней с момента ее получения.
10.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, Стороны, после реализации процедуры претензионного урегулирования споров, передают их на рассмотрение арбитражного суда Новосибирской области, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

12. Срок действия контракта и прочие условия
11.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его заключения и действует до 31.12.2015 года.
11.2. При исполнении настоящего контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правоприемником Поставщика по настоящему контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
11.3. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских реквизитов и прочего, она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом другую Сторону, и заключить дополнительное соглашение, причем необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего контракта.

13. Расторжение контракта
12.1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
12.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта при существенном нарушении условий исполнения Контракта Поставщиком:
- в случае просрочки поставки Товара более чем на 5 календарный день;
- в случае существенного нарушения требований к качеству Товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков);
- установления факта предоставления недостоверной (поддельной) банковской гарантии или содержащихся в ней сведений, а также предоставление банковской гарантии, не соответствующей требованиям настоящего Контракта (в случае предоставления Поставщиком обеспечения настоящего Контракта в виде банковской гарантии).

13. Прочие условия
13.1. Контракт считается заключенным и вступает в силу только после его подписания сторонами.
13.2. Все вопросы, не урегулированные Контрактом, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.
13.3. Ни одна из сторон не имеет права:
- поручить исполнение своих обязательств по настоящему контракту третьему лицу;
- переуступить право требования долга третьему лицу.
13.4. В целях оплаты денежного обязательства Заказчика – получателя бюджетных средств по контракту в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком по указанному контракту своих обязательств, исполнение обязательств по перечислению неустойки по контракту в доход бюджетов бюджетной системы Российской Федерации возложено на Заказчика. В указанном случае начисление по исполнению денежного обязательства по контракту производится на основании акта о приемке товара, содержащего сведения об исполнении обязательства Поставщиком, о принятых результатах исполнения контракта, включая сумму неустойки.
13.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком условий контракта, заключенного по итогам размещения заказа, оплата контракта производится путем выплаты Поставщику контракта суммы, уменьшенной на сумму неустойки при условии перечисления в установленном порядке неустойки в доход соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации на основании платежного документа, оформленного получателем бюджетных средств, с указанием Поставщика, за которого осуществляется перечисление неустойки.
13.6 Настоящий Контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон, третий для ДФ И НП мэрии г. Новосибирска.
14. Приложения
14.1. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью контракта.
1. Спецификация (приложение № 1);
2. Техническое задание (приложение № 2).
3. Календарный план (приложение № 3)
Заказчик:
Поставщик:

Муниципальное казенное учреждение
г Новосибирска «Единая дежурно-диспетчерская служба города Новосибирска»
ИНН 5406737436 КПП 540601001
Адрес: 630007, г. Новосибирск,
ул .Колыванская,4
Тел./факс 218-67-99/218-67-61
л/с 400.01.003.1
в УФК по Новосибирской области
р/с 40204810800000000513
ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской обл. г.Новосибирск БИК 045004001

Директор ___________ С.Ю. Пашков





Приложение № 1 к Муниципальному Контракту от «___» _____________ 2015 года


Описание объекта закупки (Спецификация)


п/п
Наименование
Характеристика
Ед. изм.
Кол-во
Цена за ед. без НДС, руб.
Стоимость без НДС, руб.
Цена за ед. с НДС, руб
Стоимость с НДС, руб.

1.
Оборудование: «Организация каналов подачи сигналов оповещения о ЧС населению г. Новосибирска с перерывом программ телеканала «ОТС» от МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба мэрии г. Новосибирска»
В соответствие с техническим заданием
Шт.
1






ИТОГО:







В том числе НДС:













Заказчик:
Муниципальное казенное учреждение
г Новосибирска «Единая дежурно-диспетчерская служба города Новосибирска»

Директор ___________ С.Ю. Пашков










Поставщик:





Приложение № 2 к Муниципальному Контракту от «___» _____________ 2015 года
Техническое задание
Перечень основных
данных и требований

Основные данные и требования


2

1. Общие положения
Оборудование: «Организация каналов подачи сигналов оповещения о ЧС населению г. Новосибирска с перерывом программ телеканала «ОТС» от МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба мэрии г. Новосибирска»

2. Основания для выполнения работ
Федеральный закон от 12.02.98 г. № 28-ФЗ "О гражданской обороне";
Федеральный закон от 21.12.94 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера";
Постановление Правительства Российской Федерации
"О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" №794 от 30.12.03 г., с изменениями, внесенными Постановлением № 335 от 05.05.04г.;
Распоряжение Правительства РФ от 25.10.03 г. № 1544-р;
Распоряжение Правительства РФ от 14.10.04 г. № 1327-р;
Приказ МЧС РФ от 10.10.2000 г. N 508 "О программе реконструкции систем оповещения гражданской обороны на территории Российской Федерации до 2010 года";
Приказ МЧС РФ от 08.10.2001 г. N 433 "О принятии на снабжение комплекса технических средств оповещения П-166
Ведомственная целевая программа «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Новосибирской области на период 2014-2016 годов»

3. Заказчик
Мэрия г. Новосибирска в лице Муниципального казенного учреждения г. Новосибирска "Единая дежурно-диспетчерская служба города Новосибирска" (МКУ «ЕДДС»). Директор МКУ «ЕДДС» Пашков Станислав Юрьевич.
Адрес: 630007, г. Новосибирск, ул. Колыванская, 4.
Телефон 7-383-218-67-99, Факс7-383-218-67-61

4. Генподрядчик
Определяется на конкурсной основе.

5. Источники финансирования
Средства бюджета г. Новосибирска на 2015 год


6. Вид строительства
Новое строительство

7. Место строительства
г. Новосибирск

8. Сроки выполнения работ
Конкретные сроки строительно-монтажных и пусконаладочных работ определяются муниципальным контрактом

9. Стадийность работ
Работы выполняются в пять этапов:
- поставка оборудования в течение 42-х календарных дней;
- строительно-монтажные работы в течение 8-ми календарных дней;
- пусконаладочные работы в течение 4-х календарных дней;
- приемо-сдаточные испытания в течении 3-х календарных дней;
- разработка исполнительной документации в течении 3-х календарных дней
после подписания муниципального контракта.

10. Сроки начала и окончания строительства
Сроки начала и окончания строительно-монтажных и пуско-наладочных работ 2015 г. и конкретизируются муниципальным контрактом.

11. Цель строительства
Организация оповещения и информирования населения г. Новосибирска о чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени с использованием перехвата программ действующего телеканала «ОТС» от Единой дежурно-диспетчерской службы мэрии г. Новосибирска

12. Данные для строительно-монтажных и пусконаладочных работ:

12.1 Назначение системы перехвата телеканала






12.2 Задачи системы перехвата телеканала







12.4 Состав системы перехвата телеканала








12.5 Управление системы перехвата телеканала









12.6 Основа системы перехвата телеканала






























12.7 Комплектность системы перехвата























12.8 Комплект поставки оборудования телеперехвата
















12.9 Системы, сопрягаемые с системы перехвата телеканала


12.10 Размещение технических средств системы перехвата телеканала




12.11 Электропитание








1 Своевременное оповещение и оперативное информирование населения г. Новосибирска об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций и угрозе террористических актов с целью обеспечения безопасности населения в чрезвычайных ситуациях на территории г. Новосибирска
2 Автоматизировать и исключить человеческий фактор при проведении оповещения.

12.2.1 Задачи системы перехвата телеканала:
прием и ретрансляция сигналов и информации оповещения, передаваемых от МЧС России, Сибирского регионального центра МЧС России и МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба мэрии г. Новосибирска»;
формирование и доведение сигналов и речевой информации оповещения от органов управления города до населения области по каналу эфирного телерадиовещания.

12.4.1 Источники информации: система перехвата телеканала должна обеспечивать прием сигналов и речевой информации оповещения от МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба мэрии г. Новосибирска».

12.4.2 Пункты управления: Управление системы перехвата телеканала предусмотреть от оперативного дежурного МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба мэрии г. Новосибирска».

Для организации защиты каналов управления и передачи данных использовать встроенный КТСО П-166М протокол шифрования с ключом не менее 128 бит, дополнительно организовать создание VPN туннелей поверх публичной цифровой сети передачи данных с использованием протокола IpSEC VPN на маршрутизаторах VPN. На время проведения пусконаладочных работ до момента подписания акта приемо-сдаточных испытаний затраты по услугам связи несет Исполнитель за счет собственных средств. После подписания акта приемо-сдаточных испытаний затраты по услугам связи переходят на Заказчика.

Для организации телеперехвата программ «ОТС» установить:
- в студии МКУ «ЕДДС» (г. Новосибирск, ул. Колыванская, 4)
П-166М ТУ, П-166М БУ, П-166М МРО из комплекта КТСО П-166М (автоматизированное рабочее место) со специализированным програмным обеспечением для подготовки текстов оповещения и передачи речевой информации оповещения;
специальное программное обеспечение (СПО) ООО «ПРОФИТТ» для организации удалённого мониторинга устройства перехвата PMC-105 и для [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] и [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] в логогенератор PNLG-3321Е «бегущей строки»;

- в аппаратной № 5 РТПС (г. Новосибирск, ул. Римского - Корсакова, 9/1)
П-166М БПРУ из комплекта КТСО П-166М с целью организации приёма речевой информации оповещения о ЧС от П-166М БУ» и подачи команды "Включить перехват" на устройство перехвата PMC-105;
логогенератор PNLG-3321Е ООО «Профитт» с целью организации источника видеозаставки (логотипа) и замешивания в выходной сигнал логотипа «бегущей» строки для поачи на устройство перехвата PMC-105;
устройства перехвата видео/ аудио PMC-105 ООО «Профитт» с целью организации прерывания программ вещания телеканала «ОТС» на аналоговом передатчике 31 ТВК и подачи на него сигнала ГОЧС;
установка в студии МКУ «ЕДДС» и в аппаратной № 5 РТПС Новосибирск сетевого оборудования (маршрутизатор).

Комплект оборудования для организации перехвата телеканала «ОТС» включает в себя:

П-166М ТУ - 1 шт. (существующий);
П-166М БУ - 1 шт. (существующий), требуется установка специализированного программного обеспечения П-166 М;
П-166М МРО - 1 шт. (существующий);
программное обеспечение (ПО) для удаленного управления и мониторинга устройств перехвата EMERCOM V1.xx. - 1шт;
блок переключения универсальный П-166М БПРУ - 1 шт.;
корпус PFR-1UKD 1U с резервным блоком питания - 1 комплект;
логогенератор-микшер, синхронизатор SDI/YUV/RGB/PAL/SECAM/YC => PAL/SECAM/YC PNLG-3321Е со специальным ПО - 1комплект.;
устройство перехвата видео/аудио PMC-105 – 1шт.;
маршрутизатор NetGear SRX5308-100RUS - 2 шт.;
источник бесперебойного питания Smart-UPS RT 1000VA, On-line, R/T- 1 шт.;
блок розеток 220В, 8 гнёзд евро, 1U, 12 А - 1шт.

Комплект поставки оборудования для организации перехвата телеканала «ОТС» включает в себя:
специализированное программное обеспечение П-166 М;
программное обеспечение (ПО) для удаленного управления и мониторинга устройств перехвата EMERCOM V1.xx. - 1шт;
блок переключения универсальный П-166М БПРУ - 1 шт.;
корпус PFR-1UKD 1U с резервным блоком питания - 1 комплект;
логогенератор-микшер, синхронизатор SDI/YUV/RGB/PAL/SECAM/YC => PAL/SECAM/YC PNLG-3321Е со специальным ПО - 1комплект.;
устройство перехвата видео/аудио PMC-105 - 1шт.;
маршрутизатор NetGear SRX5308-100RUS - 2 шт.;
источник бесперебойного питания Smart-UPS RT 1000VA, On-line, R/T- 1 шт.;
блок розеток 220В, 8 гнёзд евро, 1U, 12 А - 1шт.
Оборудование
Система перехвата телеканала должна программно и аппаратно сопрягаться с РАСЦО, системой оповещения Сибирского регионального центра МЧС России, по цифровым каналам связи с шифрованием передаваемой информации.

12.10.1 Размещение технических средств системы перехвата телеканала предусмотреть на площадях, предоставляемых Заказчиком для решения задач системы оповещения и связи ГО в соответствии с проектной документацией ККТ-011/15.
12.10.2 Комплекс технических средств должен обеспечивать постоянную готовность системы перехвата телеканала. Режим работы системы круглосуточный.

Электропитание и заземление аппаратуры оповещения РАСЦО ГО выполнить от существующих источников гарантированного электропитания и систем заземления. Расчётное время автономной работы системы не менее – 1 часа в соответствии с проектной документацией ККТ-011/15.

13. Основные технико-экономические показатели проекта
Сметную документацию к муниципальному контракту разработать в ценах ТЭР-2001г. в соответствии с действующими нормативными документами по ценообразованию

14. Требования к качеству, конкурентоспособности, экологическим параметрам продукции:
Качество выполняемых работ телеперехвата должна учитывать требования следующих документов:
СНиП2.01.51-90 и НПБ 104-95;
ГОСТ В 20.39.308-76 "Конструктивные технические требования";
ГОСТ 11515-91 "Каналы и тракты звукового вещания";
ГОСТ В 20.39.301-76, ГОСТ В 20.39.304-76 требования по живучести и стойкости к внешним воздействиям.

15. Результаты строительно-монтажных и пусконаладочных работ
По результатам монтажа предоставить:
- исполнительную документацию (в случае необходимости);
- акты приемо-сдаточных испытаний и соответствующие приложения;
техническую документацию на устанавливаемое оборудование (паспорта, инструкции и т.д.).
Исполнительную документацию передать заказчику в одном экземпляре на бумажном носителе.

16. Гарантийный срок работы оборудования
36 месяцев

17. Требования по разработке природоохранных мер и мероприятий
Не требуется

18. Требования к режиму безопасности и гигиене
В соответствии с действующими СНиП и СанПиН.


Ноутбук черный – 5 шт.


Заказчик:
Муниципальное казенное учреждение
г Новосибирска «Единая дежурно-диспетчерская служба города Новосибирска»

Директор ___________ С.Ю. Пашков



Поставщик:




































Приложение №3
к Контракту № _____ от «___» __________ 2015 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Наименование
Срок выполнения
Форма отчетных материалов

1
2
3

поставка оборудования
42 календарных дней

Акт выполненных работ (КС-2), Справка о стоимости работ (КС-3)

строительно-монтажные работы
8 календарных дня


пусконаладочные работы
4 календарных дня


приемо-сдаточные испытания
3 календарных дня


разработка исполнительной документации в течении 3-х календарных дней
3 календарных дня





Заказчик:

Директор МКУ «ЕДДС»



____________________ С.Ю.Пашков
Исполнитель:





_____________________










13PAGE 15


13 PAGE 14815

13 PAGE \* MERGEFORMAT 141515



FђьЗаголовок 1,Document Header1,H1,H1 Знак,Headi...,Heading 1iz,Б1,Б11,Введение...,Заголовок 1 Знак Знак Знак Знак Знак Знак Знак Знак Знак Знак Знак Знак Знак Знак Знак Знак Знак Знак Знак Знак Знак Знак Знак Знак Знак Знак,Заголовок параграфа (1.),h1,В1FђьЗаголовок 2,2,22,A,A.B.C.,CHS,Gliederung2,H,H2,H2 Знак,H2-Heading 2,H21,H22,HD2,Header2,Heading 2 Hidden,Heading Indent No L2,Heading2,Level 2 Topic Heading,Major,Numbered text 3,RTC,h2,heading 2,heading2,iz2,l2,list 2,list2,Б2,Заголовок 21,Раздел Знак Заголовок 315

Приложенные файлы

  • doc 25410275
    Размер файла: 183 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий