F max — максимальный срок выполнения работ в единицах измерения срока выполнения работ (календарных дней) с даты заключения договора 40


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте файл и откройте на своем компьютере.
УТВЕРЖДАЮ Директор Департамента управления делами ___________С.В. Егоров «____»________ 2013 г. ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТО ГО КОНКУРС А Н А ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГ ОВОРА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗ ОВАНИЯ ЕВРАЗИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧ ЕСКОЙ КОМИССИЕЙ, ПО МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТ ЕМЫ ОХРАННОГО ВИДЕОН АБЛЮДЕНИЯ, СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ УПР АВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ И СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ ИНФ ОРМАЦИИ Москва 201 3 год 2 СОДЕРЖАНИЕ: Раздел I : Общие сведения 3 Раздел II : Техническое задание 1 4 Раздел III : Примерные формы документов, входящих в состав заявки на участие в открытом конкурсе 2 0 Раздел IV : Проект договора 2 5 3 РАЗДЕЛ I : ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ Настоящий открытый конкурс проводится в соответствии с Положением о размещении заказов и заключении договоров на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд Евразийской экономической комиссии, утвержденное решением Совета Евразийской экономической комиссии от 25 января 2012 года № 5 1. Способ закупки : открыт ый конкурс. 2. Официальный сайт Комиссии для опубликования извещения о проведении открытого конкурса (далее – официальный сайт) : www . eurasiancommission . org 3. Срок приема заявок: срок приема заявок истекает « 28 » января 2014 года в 16 .00 по московскому времени. 4 . Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона: Заказчик: международная организация Евразийская экономическая комиссия Место нахождения: 105064 , г. Москва, ул. Летниковская, дом 2, стр. 1 (корпус « D ») Почтовый адрес: 119121 , г. Москва, Смоленский бульвар, д.3/5, стр. 1 Адрес электронной почты: mymrikov @ eecommission . org Контактный телефон: 84956692400 доб.4414 Контактное лицо: Мымриков С.Л. 5 . Предмет открытого конкурса : выполнение работ , предназначенных для официального использования Ев разийской экономической комиссией, по модернизации системы охранного видеонаблюдения, системы контроля управления доступом и системы защиты информации . 6 . Начальная (максимальная) цена договора: 16 033 333 ( Шестнадцать миллионов тридцать три тысячи триста тридцать три ) рубл я 33 коп. , НДС 0% . В соответствии с подпунктом 11 пункта 1 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации, статьей 5 Соглашения между Правительством Российской Федерации и Евразийской экономической комиссией об условиях пребывания Евразийской экономической комиссии на территории Российск ой Федерации от 08.06.2012 (ратифицировано Федеральным законом от 0 1 .02. 2013 № 2 - ФЗ) , постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2006 № 455 «Об утверждении Правил применения налоговой ставки 0 процентов по налогу на добавленную стоимость пр и реализации товаров (работ, услуг) для официального использования международными организациями и их представительствами, осуществляющими деятельность на территории Российской Федерации» и приказом МИД России и Минфина России от 09.04.2007 № 4938/33н «Об утверждении Перечня международных организаций и их представительств, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации, при реализации которым товаров (работ, услуг) для официального использования применяется ставка налога на добавленную стоим ость в размере 0 процентов» (в редакции приказа МИД России и Минфина России от 20.11.2012 № 20346/147н), при реализации товаров (работ, услуг), предназначенных для официального использования Евразийской экономической комиссией, применяется налоговая ставка 0 процентов по налогу на добавленную стоимость. Цена договора формируется с учетом вознаграждения подрядчика , а также всех расходов подрядчика , в том числе с учетом всех пошлин, налогов и иных обязательных платежей в соответствии с законодательством Росси йской Федерации. 7. Срок, место и порядок предоставления извещения о проведении открыто го конкурс а : Заинтересованные лица могут ознакомиться с извещением о проведении открыто го конкурс а 4 (далее – Извещение) с момента его размещения на официальном сайте , у казанном в пункте 2 Извещения . 8. Требования , связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям Евразийской экономической комиссии : Предъявляемые требования, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика, представлены в Разделе II Извещения . 9 . Место, условия и сроки выполнения работ : Работы должны выполняться по адресу заказчика: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 1 - 2; Сроки выполнения работ : не позднее 40 (сорока) календарных дней с даты заключения Договора ; Условия выполнения работ представлены в Разделе II Извещения. 10. Форма, сроки и порядок оплаты выполненных работ : в соответствии с условиями договор а (раздел IV Извещения) . 11 . Порядок формирования цены договора: Цена договора, предложенная лицом, подающим заявку на участие в открытом конкурсе , не должна превышать указанную в пункте 6 настоящего раздела начальную (максимальную) цену и должна включать стоимость работ , вознагражден ие подрядчика , а также обязательные платежи, издержки, связанные с подготовкой, заключением и исполнением Д оговора . 12. Требования к участникам размещения заказа для подтверждения их соответствия установленным требованиям: Участниками размещения заказа мо гут быть юридические лица и граждане, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, которые соответствуют установленным Евразийской экономической комиссией требованиям. Требования к участникам размещения заказа: 1) со ответствие требованиям П оложения о размещении заказов и заключении договоров на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд Евразийской экономической комиссии , утвержденного Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 25 января 2012 г. № 5 ; 2) участники размещения заказа , а также их уполномоченные представители должны быть правомочны заключать договор; 3) непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения суда или иного компетентного органа государства , резидентом которого является юридическое лицо или гражданин, осуществляющий предпринимательскую деятельность без образования юридического лица , о признании участника размещения заказа - банкротом и об открытии конкурсного производства; 4 ) наличие у работников участника размещения заказа необходимых профессиональной и технической квалификации (необходимого образования); 5 ) наличие финансовых ресурсов для исполнения договора ; 6 ) наличие оборудования и других мат ериальных ресурсов для исполнения договора ; 7 ) наличие трудовы х ресурс ов для исполнения договора . Указанные требования предъявляются в равной мере ко всем участникам размещения заказа и должны подтвержда т ь ся документами ( пункт 14 Извещения ) , из которых в достаточной степени следует их соответствие указанным требованиям. 5 1 3 . Порядок и место подачи заявок на участие в открытом конкурсе - со дня размещения на официальном сайте И звещения о проведении открытого конк у р са в рабочие дни с 10.00 до 16. 0 0 по адресу : г. Москва, ул. Летниковская, дом 2, стр. 1 (здание « D »). Заявки на участие в открытом конкурсе могут быть направлены почтой по адресу: 119121 , г. Москва, Смоленский бульвар, д.3/5, стр. 1. Заявки на участие в открытом к о нк у рсе, пос т у пившие Заказч ик у после окончания срока приема конвертов с заяв к ами на участие в открытом конкурсе , независимо от причин признаются пришедшими с опозданием и оставляются без рассмотрения . 14. Требования к оформлению заявок участников р а змещения заказа и перечень документов, входящих в состав заявки: Участник размещения заказа подает заявку на участие в открытом конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте. Заявка на участие в открытом конкурсе подготавливается по формам, представленным в Разделе III Извещения. Поданная участником в письменной форме заявка на участие в открытом конкурсе оформляется следующим образом: Участник размещения заказа должен подготовить один оригинальный экземпляр заявки на участие в открытом конкурсе. Заявка на участие в открытом конкурсе должна содержать опись входящих в ее состав документов, быть скреплена печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписана участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Все л исты заявки, в том числе прилагаемая опись входящих в ее состав документов на участие в открытом конкурсе, должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в открытом конкурсе, подготовленная участником размещения заказа, а также вся корреспонденция и документация, связанные с этой заявкой на участие в открытом конкурсе, которыми обмениваются участник размещения заказа и заказчик, должны быть составлены на русском языке. Документы, оригиналы которых выданы участнику размещения заказа третьими лицами н а иностранном языке, могут быть представлены при условии, что к ним будет прилагаться заверенный в установленном порядке перевод на русский язык. Участник размещения заказа должен поместить оригинал заявки на участие в открытом конкурсе в отдельный конверт . Затем этот конверт скрепляется печатью участника размещения заказа и запечатывается. При этом на конверте указываются: наименование открытого конкурса; наименование и адрес заказчика; наименование и адрес участника размещения заказа; текст: «На открытый конкурс. Не вскрывать до (время, указанное в Извещении как время вскрытия кон вертов с заявками на участие в открытом конкурсе)». В правом нижнем углу конверта должно быть предусмотрено место для отметки о приеме заявки на участие в открытом конкурсе: РЕГ.№ ________________________ ДАТА_________________________ ВРЕМЯ________________________ ПОДПИСЬ _____________________. Если конверт не запечатан и не маркирован в соответствии с вышеуказанными требованиями, Заказчик не будет нести никакой ответственности в сл учае его потери или досрочного вскрытия. При получении Заказчиком заявки на участие в открытом конкурсе участника размещения заказа делается отметка на конверте и вносится запись в Журнал регистрации заявок на участие в открытом конкурсе. Перечень докумен тов, входящих в состав заявки на участие в открытом конкурсе, которыми подтверждается соответствие участников размещения заказа предъявляемым к ним требованиям: Заявка на участие в открытом конкурсе подготавливается по формам, представленным в Разделе III Извещения. 6 Заявка на участие в открытом конкурсе должна содержать: 1) опись документов, предоставляемых для участия в открытом конкурсе; 2) заявку на участие в открытом конкурсе; 3) квалиф икационную анкету участника размещения заказа; 4) предложения участника о технических и качественных характеристиках выполняемых работ и иные предложения об условиях исполнения договора; 5) выписку из государственного реестра юридических лиц страны - регистр ации участника размещения заказа или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса; 6) выписку из государственно го реестра индивидуальных предпринимателей страны - регистрации участника размещения заказа или нотариально заверенную копию такой выписки (для гражданина, осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица), полученную не ран ее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса; 7) копии документов, удостоверяющих личность (для физического лица) заверенные в соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики Бе ларусь или Республики Казахстан; 8) перевод на русский язык документов о государственной регистрации иностранного юридического лица, заверенный в соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики Беларусь или Республики Казахстан; 9) докум ент, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копию решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физич еское лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее - руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в открытом конкурсе должна содержать также довер енность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариаль но заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в открытом конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 10) копии документов (свидетельство о государственной регистрации; свидетельство о регистрации в налоговой инспекции; устав (учредительный договор); 11) бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах (отчет о прибылях и убытках) за последний отчетный период, заверенные печатью организации и подписью руководителя; 12) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществля ющим оказание услуг, являющи хся предметом договора ( лицензия ФСТЭК России на деятельность по технической защите конфиденциальной информации ) ; 13) копию справки установленной формы соответствующего налогового органа об отсутствии у участника размещения зака за задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды, на дату не ранее чем за 2 (два) месяца до даты, предшествующей дате размещения на официальном сайте Извещения; 14) решение об одобрении или о совершении крупной сделки, либо соответствующая справка, если такое одобрение не требуется в соответствии с законодательством; 15) любые другие документы по усмотрению участника размещения заказа. Участник размещения заказа отстр аняется от участия в открытом конкурсе, в любой момент до заключения договора, если заказчик обнаружит, что участник представил недостоверную (в том числе неполную, противоречивую) информацию в отношении его квалификационных данных. 7 1 5 . Изменения и отзыв з аявок на участие в открыт о м конкурс е . Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом конкурсе, вправе изменить или отозвать заявку на участие в открытом конкурсе в любое время до истечения срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе путем уведомления Заказчика об этом. Изменение или отзыв заявок на участие в открытом конкурсе после истечения срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе не допускается. Изменения заявки должны подготавливаться и запечатывать ся в соответст вии с пунктом 14 настоящего раздела . Конверт с комплектом документов маркируется «ИЗМЕНЕНИЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ, регистрационный № ___» и доставляется Заказчику до истечения срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе . Участник раз мещения заказа, желающий отозвать свою заявку на участие в открытом конкурсе, может уведомить Заказчика в письменной форме до истечения срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе. В письменном уведомлении в обязательном порядке должно указываться н аименование и почтовый адрес участника размещения заказа (фамилия, имя, отчество – для участника размещения заказа – физического лица), отзывающего заявку на участие в открытом конкурсе. Возврат отозванной заявки на участие в открытом конкурсе соответствую щему участнику размещения заказа осуществляется по его письменному заявлению. 1 6 . Место, дата и порядок вскрытия конвертов с заявками н а участие в открыт о м конкурсе: Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе будет осуществляться конкурсной комиссией п о адресу : г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 2 (корпус «С») в 11 . 0 0 часов по московскому вре м ен и « 29 » января 201 4 г. В день, во время и в месте, указанные в настоящем пункте , конкурсной к омиссией вскрываются конверты с заявками на участие в открытом конкурсе в порядке поступления согласно записям в журнале регистрации заявок на участие в открытом конкурсе , которые поступи ли Заказчику до истечения срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе. При вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе объявляются: н аименование ( для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждого участника размещения заказа, конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе которого вскрывается, наличие документов, составляющих заявку на участие в открытом конкурсе , условия исполнения договора, указанные в такой заявке и являющиеся критерия ми оценки заявок на участие в открытом конкурс е . Указанные данные заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе ведется секретарем конкурсной комисси и и подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии непосредственно после вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе . Указанный протокол размещается Заказчиком на официальном сайте не позднее трех рабочих дн ей со дня его подписания. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе подана только одна заявка, либо не подано ни одной заявки, открытый конкурс признается несостоявшимся. Заявка единственного участника размещения заказа, будет рассма триваться в соответствии с пунктом 1 9 Извещения. 17. Внесение изменений в И звещение о проведении открытого конкурса и отказ от проведения открытого конкурса. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в И звещение не позднее, чем за 5 (пять) рабо чих дней до даты окончания подачи заявок на участие в открытом конкурсе. Изменение предмета открытого конкурса не допускается. В течение 1 ( одного ) рабочего дня со дня принятия указанного решения такие изменения размещаются з аказчиком на официальном сайте. При этом, когда изменения в Извещение требуют дополнительного сбора документов, срок подачи заявок должен быть продлен таким образом, чтобы со дня размещения внесенных в 8 Извещение изменений до дня окончания срока подачи заявок такой срок составлял не ме нее 5 (пяти) рабочих дней. В тех случаях, когда изменения в Извещение не требуют дополнительного сбора документов, срок подачи заявок не продлевается. Заказчик, разместивший на официальном сайте И звещение, вправе отказаться от его проведения не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе. Извещение об отказе от проведения открытого конкурса размещается з аказчиком в течение 1 (одного) ра бочего дня со дня принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса. Участники размещения заказа должны самостоятельно отслеживать размещение на официальном сайте изменений и разъяснений о проведении открытого конкурса. 18 . Разъяснения положени й Извещения. Участник размещения заказа, которому необходимо получить какие - либо разъяснения в отношении положений Извещения , может направить Заказчику в письменной форме запрос о разъяснении положений Извещения . Заказчик обязан в течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса направить в письменной форме разъяснения положений Извещения и разместить ответ на официальном сайте Комиссии в сети Интернет без указания автора запроса , если указанный запрос поступил к Заказчику не позднее, чем за три рабочих дн я до дня окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе. Разъяснение положений Извещения не должно изменять ее суть. 1 9 . Дата и порядок р а ссмотрения заявок на участие в открытом конкурсе: Дата проведения рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе « 29 » января 201 4 г. Конкурсная к омиссия рассматривает заявки на участие в открытом конкурсе на соответствие требованиям, установленным настоящим Извещением и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в настоящем Извещении. Если в заявке на участие в открытом к онкурсе имеются расхождения между обозначением сумм словами и цифрами, то конкурсной комиссией принимается к рассмотрению сумма, указанная словами. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе конкурсной комиссией принимается решение: а) о допуске к участию в открытом конкурсе участника размещения заказа (о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом конкурсе, участником открытого конкурса); б) об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в открытом конкурсе. Участник размещения заказа не допускается к участию в открытом конкурсе в случае: - непред ставления документов , указанных в пункте 1 4 настоящего Извещения , либо наличия в таких документах недостоверных сведений; - несоответств ия требованиям, установленным в пункте 12 настояще го Извещени я ; - несоответствия заявки на участие в открытом конкурсе требованиям , установленным в настоящем Извещении, в том числе наличие в заявке на участие в открытом конкурсе предложения о цене договора , превышающей начальную (максимальную) цену договора ; - заявленные участником размещения заказа предложения о технических и качественных характеристиках выполняемых работ и иные предложения об условиях исполнения договора не соответствуют требованиям раздела II Извещения. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе принято решение о допуске к участию в открытом конкурсе и о при знании участником открытого конкурса только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом конкурсе , открытый конкурс признается несостоявшимся, и договор может быть заключен с единственным участником, но только в том случае, ес ли предложенные им условия 9 соответствуют требованиям настоящего Извещения и отвечают предъявляемым требованиям Заказчика . На основании результатов рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в откр ытом конкурсе, который ведется секретарем конкурсной комисси и и подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии в день окончания рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе. Протокол должен содержать сведения об участниках размеще ния заказа, подавших заявки на участие в открытом конкурсе, решение о допуске участника размещения заказа к участию в открытом конкурсе или об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в открытом конкурсе с обоснованием такого решения, сведени й о решении каждого члена комиссии о допуске участника размещения заказа к участию в открытом конкурсе или об отказе ему в допуске к участию в открытом конкурсе. Указанный протокол размещается Заказчиком на официальном сайте не позднее тр ех рабочих дн ей со дня его подписания. 20 . Дата проведения оценки и сопоставления заявок на участие в открыто м конкурс е : Дата проведения оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе « 29 » января 20 1 4 г . Комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе, поданных участниками размещения заказа и признанными участниками открытого конкурса. Оценка заявок на участие в открытом конкурсе производится на основании критериев оценки , их содержания и значимости . Для оценки заявок участников открытого конкурса будут использоваться следующие критерии и величины их значимости: 1) цена договора ( Ka i – 6 0 %); 2) сроки выполнения работ ( Kf i – 15%); 3) квалификация у ч астников открытого конк у р са ( наличие у участника открытого конкурса необходимой профессионал ь ной и технической квалификаци и , тр у довых и финансовых ресурсо в , оборудования и д р у г их м а териальных ресурсов для ис п олнен и я договора, управленческая компетентность, о пыт и деловая ре п у тац и я) ( Kc i – 2 5 %). 1. Оценка заявок по критерию «Цена договора»: Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Цена договора», определяется по формуле: A max – A i Ra i = ----------------------- x 100, A max где : Ra i - рейтинг, присуждаемый i - й заявке по указанному критерию; A max - начальная (максимальная) цена договора, установленная в И звещении ; A i - предложение i - го участника открытого конкурса по цене договора. Для расчета итогового рейтинга по заявке, рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию «Цена договора» , умножается на соответствующую указанному критерию значимость : Ит Ra i = Ra i x K a i где: 10 Ит Ra i - итогов ый рейтинг заявки по критерию «Цена договора»; Ra i - рейтинг, присуждаемый i - й заявке по указанному критерию; K a i - значимость критерия «Цена договора» . При оценке заявок по данному критерию лучшим условием исполнения договора признается предложение участника от крытого конкурса с наименьшей ценой договора . 2. Оценка заявок по критерию « Сроки выполнения работ »: Р ейтинг, присуждаемый заявке по критерию " С роки выполнения работ ", определяется по формуле: F max - F i Rf i = --------------- x 100, F max - F min где: Rf i - рейтинг, присуждаемый i - й заявке по указанному критерию; F max - максимальный срок выполнения работ в единицах измерения срока выполнения работ ( календарных дней) с даты заключения договора = 40 ; F min - минимальный срок выполнения работ в единицах измерения срока выполнения работ ( календарных дней) с даты заклю чения договора = 10 ; F i - предложение, содержащееся в i - й заявке по сроку выполнения работ в единицах измерения срока выполнения работ ( календарных дней) с даты заключения договора. Для расчета итогового рейтинга по заявке , рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию " С роки выполнения работ ", умножается на соответствующую указанному критерию значимость : Ит Rf i = Rf i x K f i где: Ит Rf i - итоговый рейтинг заявки по критерию "Сроки выполнения работ "; Rf i - рейтинг, присуждаемый i - й заявке по указанному критерию; K f i - значимость критерия "Сроки выполнения работ ". При оценке заявок по данному критерию лучшим условием исполнения договора признается предложение участника двухэтапного конкурса с наименьш им сроком выполнения работ . 3. Оценка заявок по критерию «Квалификация участников открытого конк у рса » (наличие у участника открытого конкурса необходимой профессио н альной и технической квалификаци и , тр у д овых и финансовых рес у рсов, оборудования и др у гих материальных ресурсов для исполнения договора, управленческая компетентность, о пыт и деловая ре п у тац и я) : Для оценки заявок по критерию « Квалификация участ н иков открытого конк у рса » ( наличие 11 у участни к а открытого конкурса необход и м ой профессиональ н ой и технической квалификации, тр у до в ых и финансовых ресурсо в , оборудования и др у гих мат е риальных рес у рсов для исполнения договора, у прав л енческая к омпетентность, опыт и деловая реп у таци я ) каждой заявке выставляется значение от 0 до 100 бал л о в . Рейтинг, прис у ждаемый заявке по крит е рию «Кв а лификация у ч астников открытого конк у рса » ( наличие у участника открытого конкурса необходимой профессиональной и технической квалификации, т рудо в ых и финансовых рес у рсов, оборудования и др у гих материаль н ых рес у рсов для исполнения договора, управле н ческая компетентность, опыт и деловая реп у таци я ) , определяе т ся как среднее арифметическое оценок в баллах все х членов комиссии, прис у ждаемых этой заявке по у казанному критерию. Rc i = c i где: Rc i - рейтинг, присуждаемый i - й заявке по указанному критерию; c i - значение в баллах ( среднее арифметическое оце н ок в баллах всех членов к омисси и ), присуждаемое комиссией i - й заявке Для пол у чения итогового рейтинга по заявке, рейтинг, при с у ж даемый э т ой заявке по критерию «Квалификация учас т ников открытого к о нк у рса » (наличие у у ч астника открытого конкурса необходимой професси о нальной и технической квалификации, тр у д овы х и финансовых ресурсо в , оборудования и д р у г их матери а льных ресурсов для исполнения договора, управле н ческая компетентность, опыт и де л овая реп у т аци я ) , умножается на соответст в у ю щ у ю указанн о му критерию з н ач и мос т ь : И т Rc i = Rc i х Kc i где: И т Rc i – итоговый рейтинг заявки по критерию «Квалификация участников открытого конкурса » ( наличие у участника открытого конкурса необходимой профессиональной и технической квалификации, трудовых и финансовых ресурсов, обору д ования и других материальных ресурсов для исполнения договора, у п равленческая ком п етентность, опыт и деловая репутаци я ) ; Rc i - рейтинг, присуждаемый i - й заявке по указанному критерию; Kc i - значимость критерия «Квалификация участни к ов открытого конкурса » ( наличие у участника открытого конкурса необходимой про ф ессиональной и технической квалификации, трудовых и финансовых ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов для исполнения договора, управленческая компетентность, опыт и деловая репутаци я ) . 4. Итоговый рейтинг заявки : Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга. Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявки, установленному в И звещении , умноженных на их значимость. Ит i = Ит Ra i + Ит Rf i + И т Rc i 12 где : Ит Ra i – итоговый рейтинг заявки по критерию «Цена договора»; Ит Rf i - итоговый рейтинг заявки по критерию "Сроки выполнения работ " . И т Rc i – итоговый рейтинг заявки по критерию «Квалификация участников двухэтапного конкурса » ( наличие у участника двухэтапного конкурса необходимой профессиональной и технической квалификации, трудовых и финансовых ресурсов, обору д ования и других материальных ресурсов для исполнения договора, у п равленческая ком п етентность, опыт и деловая репутаци я ) . На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе конкурсной к омиссией каждой заявке на участие в открытом конкурсе присваивается порядковый номер относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора . Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер. Победителем открытого конкурса признается участник открытого конкурса , который предложил лучшие условия исполнения договора , и заявке на участие в о ткрытом конкурсе которого присвоен первый порядковый номер . В случае, если в нескольких заявках на участие в открытом конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения договора , меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в открытом конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в открытом конкурсе . Секретарь конкурсной комиссии ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе, в котором должны содержаться сведения о месте и дате проведения оценки и сопост авления таких заявок, об участниках открытого конкурса , заявки на участие в открытом конкурсе которых оценивались, о порядке оценки и сопоставлении заявок на участие в открытом конкурсе, о принят ых на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе решени ях , о присвоении заявкам на участие в открытом конкурсе порядковых номеров, сведения о решении каждого члена комиссии , о присвоении заявкам на участие в открытом конкурсе значений по каждому из предусмотренных кр итериев оценки заявок на участие в открытом конкурсе , а также наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (для физических лиц) и почтовые адреса участников открытого конкурса , заявкам которых присвоен первый и второй номера. Протокол подпи сывается всеми присутствующими членами комиссии. Указанный протокол размещается Заказчиком на официальном сайте не позднее тр ех рабочих дн ей со дня его подписания. 2 1 . Заключение договора. Договор между победителем открытого конкурса и Заказчиком должен быть подписан в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок . Срок предоставления победител ем открытого конкурса Заказчику подписанн ого договора - 2 рабочих дня . Договор заключается на условиях, указанных в заявке победителя открытого конкурса и настоящем Извещении . Участник открытого конкурса , которому Заказчик направил проект договора , не вправе отказаться от заключения договора . В случае, если победитель открытого кон курса в двухдневный срок не представил Заказчику подписанный договор , победитель открытого конкурса признается уклонившимся от заключения договора . В случае, если победитель открытого конкурса признан уклонившимся от заключения 13 договора , Заказчик вправе о братиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя открытого конкурса заключить договор , а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора , либо заключить договор с участником открытого конкурса , заявке на участие в откр ытом конкурсе которого присвоен второй номер. 14 РАЗДЕЛ II : ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на выполнение работ по модернизации системы охранного видеонаблюдения, системы контроля управления доступом и системы защиты информации 1 . Модернизация системы контроля управления доступом (СКУД) : Цель работ : исключение возможности несанкционированного выхода из здания через аварийные выходы; контроль и организация перемещения сотрудников и посетителей Евразийской экономической комиссии между этажами здания; оперативное реагирование на нарушения различных режимов доступа; фиксирование зонального перемещения сотрудников внутри здания (фиксирование факта перемещения сотрудника или посетителя из одной виртуальной зоны в другую, и времени его свершения, в автоматическом режим е без участия сотрудников службы охраны); контроль и организация доступа в отдельные зоны здания на базе инструментально - организационного подхода (как в автоматическом режиме, так и с участием сотрудника службы охраны); монтируемое оборудование должно инте грироваться с ныне существующей системой контроля доступа; переоборудуемые двери должны разблокироваться при поступлении тревожного сигнала от системы автоматической пожарной сигнализации. Осно вные функциональные возможности: у станавливаемое в процессе мо дернизации оборудование должно интегрироваться в существующую систему контроля доступа ; модернизация исключа е т возможность несанкционированного покидания здания через запасные выходы; модернизация позволяет отследить перемещение сотрудников и посетителей. Монтажные работы : Монтажные работы включают в себя: - м онтаж 144 - х считывателей СКУД; - м онтаж 3 - х кнопок «ВЫХОД»; - м онтаж 22 - х источников питания с аккумулятором; - м онтаж 73 - х контроллеров СКУД; - м онтаж 32 - х электромеханических защелок; - м онтаж 41 - г о электромагнитного замка; - м онтаж 11 - ти дверных доводчиков; - м онтаж 1 - го цветн ого домофон а ; - м онтаж 1 - й вызывной панели видеодомофона; - п рокладка кабельных трасс от контроллеров СКУД к считывателям и замкам. При выполнении работ использовать только сертифицированные материалы и изделия. Выполнение всех работ вести в соответствии с ПУЭ, ГОСТ 24214 - 80. Требовани я к электропитанию и заземлению: у станавливаемое в процессе модернизации оборудование , должно быть запитано от электрической сети здания . Элементы системы должны быть заземлены. Требования по электромагнитной совместим ости: у станавливаемое оборудование не должно создавать помех в работе других систем, установленных на объекте. При монтаже оборудовани я должны использоваться экранированные сигнальные и питающие кабели. Требования по безопасности: к онструктивное и схемное исполнение, организационно - технические мероприятия должны обеспечивать безаварийность и безопасность работы, безопасность обслужива ющего персонала и эксплуатации. Устанавливаемое, в процессе модернизации оборудование должно соответствовать требованиям электробезопасности в соответствии с нормативами ПУЭ - 99 и ПТБ - 94. 15 Требован ия к гарантийным обязательствам: В течение гарантийного сро ка с момента приемки оборудования в эксплуатацию Исполнитель обеспечивает необходимые действия по ремонту или замене вышедшего из строя оборудования. Гарантийный срок - не менее 12 месяцев. Требования к документации : п о окончании работ подрядчик обязан выдать з аказчику полный пакет исполнительной документации по выполненным работам. Документация на оборудование должна быть на русском языке, в 2 - х экземплярах. Спецификация оборудования и материалов : № Наименование Ед. изм. Кол - во 1 Считыватель карт доступа накладной Reader Prox 13 МГц шт. 144 2 Кнопка "ВЫХОД" накладная AT - H805A шт. 3 3 Блок бесперебойного питания, типа "ИВЭПР 12/5 К1" шт. 22 4 Аккумулятор 12В/7А/ч шт. 43 5 Контроллер доступа С2000 - 2 шт. 73 6 Защелка электромеханическая ST - SL 131NO шт. 32 7 Электромагнитный замок с герконом и Холлом, AL - 200 - 12W - Premium 12В, 200 кг, белый шт. 41 8 Д верной доводчик E - 605 (DC - 180) шт. 11 9 Ц ветной видеодомофон СDV - 71BE , 4'' ЖК (320х234) , п одключение 2 - х вызывных панелей шт. 1 10 Ц ветная вызывная видеопанель на одного абонента антивандальная PVD - 104CН шт. 1 11 Гибкий переход ГП - 6 (металлорукав) шт. 20 1 2 Короб пластиковый ПВХ 11х20 м 250 1 3 Труба гофрированная пластиковая д=25мм м 1000 1 4 Кабель сигнальный с медными жилами 20х0,5, типа КСПВ 20х0,5 м 1450 1 5 Кабель сигнальный с медными жилами 6х0,5, типа КСПВ 6х0,5 м 720 16 Ф ольгированная витая пара FTP - 5 - e cat 4х2х0,5 24 AWG outdoor м 150 17 Провод силовой, типа ШВВП 2х0,75 м 2630 2. Модернизация системы охранного видеонаблюдения: Монтажные работы по системе видеонаблюдения включают в себя: - м онтаж 44 - х цветных IP видеокамер; - п рокладка кабельных трасс от видеокамер до существующих управляемых коммутаторов; - п еренастройка мониторов и серверов системы в идеонаблюдения. При выполнении работ использовать только сертифицированные материалы и изделия. Выполнение всех работ вести в соответствии с ПУЭ, ГОСТ 24214 - 80. Требовани я к электропитанию и заземлению: у станавливаемое в процессе модернизации оборудование , должно быть запитано от электрической сети здания . Элементы системы должны быть заземлены. Требования по электромагнитной совместимости: у станавливаемое оборудование не должно создавать помех в работе других систем, установленных на объек те. При монтаже оборудования должны использоваться экранированные сигнальные и питающие кабели. 16 Требования по безопасности: к онструктивное и схемное исполнение, организационно - технические мероприятия должны обеспечивать безаварийность и безопасность раб оты, безопасность обслуживающего персонала и эксплуатации. Устанавливаемое, в процессе модернизации оборудование должно соответствовать требованиям электробезопасности в соответствии с нормативами ПУЭ - 99 и ПТБ - 94. Требования к гарантийным обя зательствам: в течение гарантийного срока с момента приемки оборудования в эксплуатацию подрядчик обеспечивает необходимые действия по ремонту или замене вышедшего из строя оборудования. Гарантийный срок - не менее 12 месяцев. Требования к документации : п о окончании работ подрядчик обязан выдать з аказчику полный пакет исполнительной документации по выполненным работам. Документация на оборудование должна быть на русском языке, в 2 - х экземплярах. Спецификация оборудования и материалов : № Наименование Ед. изм. Кол - во 1 Видеокамера DS - 2CD863PF - E FullHD 720P IP шт. 44 2 2 - х мегапиксельный варифокальный объектив с ИК - коррекцией шт. 44 3 Ф ольгированная витая пара FTP - 5 - e cat 4х2х0,5 24 AWG outdoor м 1800 4 Разъем RG - 45 шт. 88 5 Короб пластиковый ПВХ 11х20 м 200 6 Труба гофрированная пластиковая д=25мм м 450 3 . Модернизация систем ы защиты информации и аттестация защищаемых помещений на соответствие требованиям руководящих и нормативно - методических документов по безопасно сти конфиденциальной информации: Назначение системы защиты информации : Система защиты информации предназначена для обеспечения комплексной защиты конфиденциальной речевой информации, обсуждаемой в защищаемых помещениях Евр азийской экономической комиссии. Цель создания системы защиты информации : Целью проведения работ по созданию системы защиты информации является реализация организационных и технических мер для обеспечения безопасной обработки (обсуждения) речевой информации конфиденциального характера, циркулирующей в защищаемых помещениях и их аттестация в соответствии с требованиями действующих руководящих и нормативно - методических документов ФСТЭК России. Обеспечение безопасности речевой информации должно достигаться за счет комплексного применения сертифицированных средств защиты информации от утечки по техническим каналам и организационных мер защиты помещений. Назначение аттестации защищаемых помещений : Под аттестацией защищаемых помещений понимается комплекс организационно - технических мероприятий, в результате к оторых посредством специального документа – «Аттестата соответствия» подтверждается, что защищаемые помещения соответствуют требованиям стандартов или иных нормативно - технических документов по безопасности информации, утвержденных ФСТЭК России. 17 Наличие на объектах информатизации (защищаемых помещениях) действующего «Аттестата соответствия» дает право обработки (обсуждения) речевой информации конфиденциального характера на период времени, установленными в «Аттестате соответствия». Аттестация предусматривае т комплексную проверку (аттестационные испытания) защищаемых объектов информатизации в реальных условиях эксплуатации, с целью оценки соответствия применяемого комплекса мер и средств защиты требуемому уровню безопасности информации. Должны быть проведены аттестационные испытания защищаемых помещений инструментально - расчетным и экспертно - документальным методом, путём проверки фактического выполнения установленных ФСТЭК России требований по защите информации, обрабатываемой (обсуждаемой) в защищаемых помеще ниях в реальных условиях эксплуатации. Характеристики защищаемых помещений : Защищаемые помещения предназначены для проведения совещаний (переговоров) по вопросам, содердащим конфиденциальную информацию. Информация, обрабатываемая (обсуждаемая) в защищаемых помещениях, носит гриф не выше «Для служебного пользования». Контролируемая зона защищаемых помещений ограничена внешними ограждающими конструкциями. К вспомогательным техническим средствам и системам защищаемых помещений , относятся: - система звукоусиления и видеоотображения; - телефонные аппараты; - оконечные устройства пожарной и охранной сигнализации; - средства громкоговорящей связи (система оповещения); - средства вычислительной техники; - бытовая и оргтехника. Условия эксплуатац ии систем защиты информации защищаемых помещений определяются регламентом служебного времени сотрудников, в соответствии с которым система защиты информации должна функционировать и обеспечивать защиту обсуждаемой в защищаемых помещениях информацию. Правил а эксплуатации и технического обслуживания средств защиты информации регламентируются эксплуатационной документацией предприятий - разработчиков. Требования к системе защиты информации защищаемых помещений Требования к структуре и функционированию системы: - система защиты информации должна обеспечивать необходимую и достаточную защиту обсуждаемой речевой информации от утечки по техническим каналам, определенных с учетом объективных факторов, анализа возможных моделей нарушителей и нормативной правовой базы Российской Федерации; - технические решения и аппаратные средства системы защиты информации , должны обеспечивать возможность модульного наращивания и расширения при развитии функциональных возможностей объектов информатизации; Защита речевой информации от утечки по техническим каналам должна обеспечиваться следующими функциональными элементами: - средствами защиты информации от утечки по акустическому каналу; - средствами защиты информации от утечки по виброакустическому и оптико - электронному (лазерному) каналу. Требования к надежности системы защиты информации : - отказ любых аппаратных средств и комплексов системы защиты информации не должен приводить к отказу системы в целом; - надежность функционирования средств и ком плексов системы защиты информации проверяется на этапе опытной эксплуатации. 18 Требования к функциям, выполняемым системой защиты информации : Меры по защите речевой конфиденциальной информации, обсуждаемой в защищаемых помещениях , должны определяться, исходя из требований действующих нормативно - методических документов по защите акустической речевой информации к защищаемым помещениям. Для создания систем активного виброакустического зашумления ограждающих конструкций защищаемых помещений должны использоваться средства защиты информации, сертифицированные в системе сертификации ФСТЭК России. Меры по защите информации должны увязываться с мерами режимного характера. Требования к условиям и методам проведения аттестационных испытаний защищаемых помещений : Условия проведения аттестационных испытаний: - аттестационные испытания проводятся по согласованным с з аказчиком «Программе и методике аттестационных испытаний»; - «Программа и методика аттестационных испытаний» должна включать все необходимые виды испытаний, а т акже определять сроки, условия и методику их проведения; - «Программа и методика аттестационных испытаний» может уточняться в процессе испытаний по согласованию з аказчика и Руководителя аттестационной комиссии подрядчика ; - испытания защищаемых помещений д олжны проводиться в рабочих эксплуатационных режимах, при наличии технических паспортов, предписаний на эксплуатацию технических средств, а также средств защиты информации. Методы проведения аттестационных испытаний: - экспертно - документальный метод - пров одится оценка соответствия требованиям по безопасности информации на основании представленных материалов - документов, актов, сертификатов, предписаний на эксплуатацию и других подтверждений о выполнении необходимых мер по защите информации; - инструментал ьно - расчетный метод - проверка отдельных функций защиты информации или комплекса функций с помощью измерительных и тестирующих средств; измерения акустической и вибрационной изоляции ограждающих строительных конструкций и инженерно - технических коммуникаций , проходящих через защищаемые помещения, инструментальная проверка акусто - электрических преобразований во вспомогательных технических средствах и системах (ВТСС). Спецификация оборудования и материалов : № Наименование Ед. изм. Кол - во 1. Блок питания «Соната - ИП3» шт. 5 2. Радиобрелок для блока питания шт. 10 3. Генератор - виброизлучатель «Соната - СВ - 45М» (на трубы пожаротушения) шт. 4 4. Генератор - виброизлучатель «Соната - СП - 45М» (на поверхность остекления) шт. 84 5. Генератор - аудиоизлучатель «Соната - СА - 65М» шт. 18 6. Фиксатор виброизлучателя Тип 5 (на трубы пожаротушения); шт. 4 7. Кабель 30 см с разъемом СА шт. 28 8. Кабель 30 см с разъемом СП шт. 103 9. Кабель 1 (СА) шт. 7 10. Кабель 2 (СП) шт. 9 11. Клей УФ – отверждения шт. 3 19 Содержание работ (средств защиты информации), отчетная документация : № Наименование работ и поставляемого оборудования (средств защиты информации) Результат выполнения (документация) 1. Предварительное обследование защищаемых помещений, выявление возможных каналов утечки информации, анализ разведдоступности Материалы в «Заключениях по результатам аттестационных испытаний» 2. Разработка «Программы и методики аттестационных испытаний защищаемых помещений» Программа и методика аттестационных испытаний 3. Проведение специальных исследований (СИ) вспомогательных технических средств и систем (ВТСС) на акустоэлектрические преобразования Протоколы 4 . Монтаж, установка и настройка систем защиты информации защищаемых помещений по акустическому и виброакустическому каналам Акт установки и настройки 5 . Инструментальная оценка защищенности помещений по акустическому и виброакустическому каналам Протоколы инструментального контроля 6 . Разработка проектов организационно - распорядительных документов на защищаемые помещения (включая Технические паспорта), в соответствии с требованиями руководящих и нормативно - методических документов ФСТЭК России Про ект к омплект а организационно - распорядительных документов. Проект Технически х паспорт ов 7 . Проведение аттестационных испытаний защищаемых помещений инструментально - расчетным и экспертно - документальным методом, с разработкой Заключений по результатам аттестационных испытаний и Аттестатов соответствия требованиям по безопасности информации ФСТЭК России Заключения по результатам аттестационных испытаний. Аттестаты соответствия Гриф разрабатываемых документов – «Для служебного пользования». Отчетная документация представляется в единственном экземпляре, на бумажном носителе. 20 РАЗДЕЛ III : ПРИМЕРНЫЕ ОБРАЗЦЫ ФО РМ, ВХОДЯЩИЕ В СОСТА В ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ, ПРЕДЛАГАЕМ ЫЕ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕН ИЯ ЗАКАЗА ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ на право заключения договора на __________________________________________________________ (предмет открытого конкурса) Настоящим ________________________________________________ подтверждает, что для (наимено вание организации - участника размещения заказа) участия в открытом конкурсе на право заключения договора на _______________________ нами направляются ниже перечисленные документы. № Наименование №№ листов (с_ по_) Кол - во листов Опись документов 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 21 ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ На бланке организации ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТК Р ЫТОМ КОНКУРСЕ на право заключения договора на _____________________________________________ _______________________ (предмет открытого конкурса ) 1. Изучив извещение о проведении открытого конкурса на право заключения вышеупомянутого договора ________________________________ ___________________________ (наименование организации - участника размещения заказа) в лице, (наименование должности руководителя и его Ф.И.О.) сообщает о согласии участвовать в открытом конкурсе на условиях, установленных в извещени и о проведении открытого конкурса , и направляет настоящую заявку на участи е в открытом конкурсе. 2. Мы согласны выполнить работы , являющи е ся предметом открытого конкурса, в соответствии с требованиями извещени я о проведении открытого конкурса и на условиях, которые мы представили в настоящей заявке на участие в открытом конкурс е. 3. Предлагаемая цена договора составляет: ______ __________________________________________ (прописью) рублей. 4 . Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие - либо расценки на выполнение работ , составляющи х полный комплекс по предмету открытого конкурса, данны е работы буд у т в любом случае выполнены в полном соответствии с Техническим заданием в пределах предлагаемой нами цены договора . 5 . Если наши предложения будут приняты, мы берем на себя обязательство п о выполнению работ в соответствии с требованиями извещени я о проведении открытого конкурса и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в договор . 6 . Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право Заказчика, не противоречащее требованию формирования равных для всех участников размещения заказа условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке на участие в открытом конкурсе юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения. 7 . Настоящей заявкой декларируем, что против ________________________________ _____ (наименование организации участника размещения заказа) не проводится процедура ликвидации (для юридического лица) , отсутствует решение арбитражного суда о признании (юридического лица) банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность в порядке, предусмотре нном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за проше дший календарный год не превышает ______ % (значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов ___________________ (наименование организации - участника размещения заказа) по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный пе риод. 22 8 . Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен _________________________ (Ф.И.О., телефон представителя организации – участника размещения заказа). Все сведения о проведении открытого конкурса просим сообщать уполномоченному лицу. 9 . К настоящей заявке на участие в открытом конкурсе прилагаются документы согласно описи – на ___ стр. Руководитель организации _______________ ___________ /__________/ (подпись) (Ф.И.О.) М.П. 23 КВАЛИФИКАЦИОННАЯ АНКЕТА УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА № Анкета Сведения об участнике 1 1. Полное фирменное наименование участника 2 2. Организационно - правовая форма 3. Учредители (перечислить наименование или организационно - правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10 %) 4. Срок деятельности организации (с учетом правопреемственности) 5. У ставно й капитал 6. Сведения о р уководител е участника размещения заказа 7. Филиалы: наименования и почтовые адреса 8. Деловая репутация (благодарственные письма либо перечень заключенных договоров) Руководитель организации _______________ ___________/__________/ (подпись) (Ф.И.О.) М.П. 1 В случае участия представительства (филиала) иностранной компании, зарегистрированного на территории Российской Федерации, до лжны быть представлены все необходимые сведения применительно к головной компании и представительству (филиалу) с соответствующими пометками или в отдел ьной колонке. 2 Для индивидуального предпринимателя указываются необходимые данные из таблицы, а также гражданство, паспортные данные 24 ПРЕДЛОЖЕНИЯ УЧАСТНИКА О ТЕХНИЧЕС КИХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ РАБОТ И ИНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОБ УСЛОВИЯХ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА Участник размещения заказа в данной форме представляет описание подлежащих выполнению работ в рамках предмета открытого конкурса, а также сведения о технических и качественных характеристиках выполняемых работ . Описание подлежащих выполнению работ в рамках предмета открытого конкурса осуществляется в произвольной форме с обоснованием представляемы х предложений в соответств ии с Т ехническим заданием (Раздел II Извещения). Руководитель организации _______________ ___________/__________/ (подпись) (Ф.И.О.) М.П. 25 РАЗДЕЛ IV : ПРОЕКТ ДОГОВОРА г. Москва «_ _» _______ 20 1 4 г. Международная организация Евразийская экономическая комиссия , действующая на основании Договора о Евразийской экономической комиссии от 18 ноября 2011 года, именуем ая в дальнейшем « Заказчик » , в лице директора Департамента управления делами Евразийской экономической комиссии Егорова Сергея Васильевича , действующего на основании доверенности от «___» _________ года № ______ , с одной стороны, и ________________, именуем __ в дальнейшем « Подрядчик » , в лице _____________________________, действующего на основании ____________________________, с другой стороны, со вместно именуемые в дальнейшем « Стороны » , на основании протокола ________ от ______________ №__________ , заключили настоящий д оговор (далее – Договор) о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. Подрядчик обязуется в сроки , в порядке и на условиях, определенных Д оговором выполнить работы, предназначенные для официального использования Заказчиком, по модернизации системы охранного видеонаблюдения, системы контроля управления доступом и системы защиты информации (далее – Работы ) , характеристики, объемы и стоимость котор ых указаны в Техническом задании (приложение № 1 к Договору) и в Спецификации (приложение № 2 к Договору ) , а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы в сроки, порядке и на условиях, определенных Договором . 2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 2.1. Цена Договора составляет ________ (_ _________________________ ) рублей __ копеек, НДС 0% . В соответствии с подпунктом 11 пункта 1 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации, статьей 5 Соглашения между Евразийской экономической комиссией и Правительством Российской Федерации об условиях пребывания Евразийской экономической комиссии на территории Российской Федерации от 08.06.2012 (ратифицировано Федеральным законом от 01.02.2013 № 2 - ФЗ) , постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2006 № 4 55 «Об утверждении Правил применения налоговой ставки 0 процентов по налогу на добавленную стоимость при реализации товаров (работ, услуг) для официального использования международными организациями и их представительствами, осуществляющими деятельность на территории Российской Феде рации» и приказом МИД России и Минфина России от 09.04.2007 № 4938/33н «Об утверждении Перечня международных организаций и их представительств, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации, при реализации которы м товаров (работ, услуг) для официального использования применяется ставка налога на добавленную стоимость в размере 0 процентов» (в редакции приказа МИД России и Минфина России от 20.11.2012 № 20346/147н), при реализации товаров (работ, услуг), предназнач енных для официального использования Евразийской экономической комиссией, по налогу на добавленную стоимость применяется налогов ая ставк а 0 процентов. Цена договора формируется с учетом вознаграждения Подрядчика , все х издержек Подрядчика на выполнение Ра бот , в том числе с уплатой пошлин, налогов и иных обязательных платежей в соответствии с законодательством Российской Федерации. 2.2. Оплата выполненных по Д оговору Работ производится в течение 1 0 (десяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами акта сдач и - приемки выполненных работ (далее – Акт) , при условии предоставления Заказчику подписанных Подрядчиком счета , счета - фактуры и товарной 26 накладной , оформленных в соответствии с требованиями действующего законодательства. 2.3. Оплата Работ по Договору осуществляется в российских рублях, путем перечисления безналичных денежных средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Подрядчика , указанный им в разделе 11 Договора. 2. 4 . Моментом исполнения Заказчик ом денежных обязательств, преду смотренных Договор ом, является дата списания денежных средств со счета Заказчика. 3. ОБЯЗА ТЕЛЬСТВА СТОРОН 3.1. Заказчик обязуется: 3.1. 1 . Немедленно информировать Подрядчика обо всех изменениях, которые могут повлиять на выполнение обязательств Подрядчиком по Договору. 3.1. 2 . Обеспечи ва ть доступ персонала и транспорта Подрядчика на все необходимые площади для исполнения им своих обязательств по Договору. 3.1. 3 . Осуществ ля ть приемку Работ в соответствии с п унктами 5.1 и 5.2 Договора. 3.1. 4 . Произв одить своевременн о оплату Работ на условиях, предусмотренных Договором. 3.2. Подрядчик обязуется: 3.2.1. Выполнять Работы на условиях , предусмотренных Договором . 3.2.2. Выполн и ть Работы в срок не позднее (____) рабочих дней с даты заключения Договора . 3.2.3. Производить все Работы в строгом соответствии с действующими строительными нормами и правилами, проектной документацией, нормативно - техническими документами по охране труда и пожарной безопасности, не допускать нанесение ущерба как зданию в целом, так и е го отдельным коммуникациям, а также имуществу третьих лиц. 3.2.4. В случае нанесения ущерба, возникшего в результате выполнения Работ, возместить ущерб в полном объеме как Заказчику, так и третьим лицам за счет собственных средств. 3.2.5. Предоставить гара нтию на весь объем выполненных Работ не менее 12 месяцев с момента подписания Сторонами акта выполненных работ. 4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 4.1. З а неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств , предусмотренных Договор ом, С тороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации . 4.2. В случае просрочки исполнения одной из Сторон обязательств, предусмотренных Договором , другая Сторона вправе требовать уплаты неустойки в размере 0,1% от цены Договора, но не более 5 %. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором , начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательства, установленного Договором . Сторона освобождается от уплаты неустойки, есл и докажет, что просрочка исполнения такого обязательства произошла по вине другой Стороны . 4. 3 . Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие обстоятельств непреодолимо й силы, не зависящей от воли Сторон («форс - мажор»). 4.4. Основанием для начисления и уплаты неустойки, установленной пунктом 4.2 Договора, будет являться документально подтвержденное письменное требование Стороны, чье право нарушено. 4.5. Уплата неусто йки не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств, предусмотренных Договором. 5. ПОРЯДОК СДАЧИ - ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 5.1. Приемка выполненных Работ производится на территории Заказчика и оформляется Актом . В срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней с момента фактического выполнения 27 работ Подрядчик передает Заказчику подписанны е со своей стороны Акт в 2 (двух) экземплярах с приложением счета , счета - фактуры и товарной накладной , оформленных в соответствии с т ребованиями действующего законодательства. 5.2. Заказчик обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Акта подписать его или направить мотивированный отказ в письменном виде с указанием всех претензий к выполненным Работам . 5.3. В случае мот ивированного отказа Стороны составляют акт необходимых доработок и/или устранения недостатков с перечислением недостатков и необходимых д оработок, сроков их устранения и/или выполнения. Устранение всех недостатков и/или выполнение доработок, перечисленных в акте, выполняется Подрядчиком в полном объеме самостоятельно без увелич ения стоимости Работ в сроки, установленные в соответствующем акте. 5.3. В случае неподписания Заказчиком Акта и непредставления мотивированного отказа в сроки, указанные в пункте 5.2 Договора, Работы считаются выполненными . 6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 6.1. Настоящим Стороны согласились, что претензионный порядок досудебного урегулирования споров является для Сторон обязательным. 6.2. Претензионные письма направляются Сторонами нарочным либо заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении последнего адресату по местонахождению Сторон, указанным в разделе 11 Договора. 6.3. Допускается направление С торонами претензионных писем посредством электронной почты. Такие претензионные письма имеют юридическую силу в случае получения Сторонами их подлинных экземпляров способами, указанными в пункте 6.2 Договора. 6.4. Срок рассмотрения претензионного письма со ставляет 15 (пятнадцать) календарных дней со дня получения последнего адресатом, при этом претензионное письмо считается полученным по истечении 10 (десяти) календарных дней при отправке почтой. 6.5. При недостижении Сторонами согласия, спорные вопросы пер едаются на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы в соответствии с законодательством Российской Федерации. 7. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 7 .1. Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и прекращает свое действие с момента выполнения Сторонами своих обязательств, предусмотренных Договором. 7 .2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторонами по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством , или по решению суда . 8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 8 .1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору , если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы («форс - мажор») , а именно : стихийных бедствий, пожара, наводнения, эпиде мии, военных действий и т.д. 8 .2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств в результате обстоятельств непреодолимой силы, обязана не позднее 3 (трех) дней с момента наступлени я или прекращения действий выше указанных обстоятельств, письменно уведомить другую С торону об их наступлении , предполагаемой длительности или прекращении. 8 .3. Отсутствие письменного уведомления, а также несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает с оответствующую С торону права ссылаться на эти обстоятельства как на основание для неисполнения обязательств по Договору . 28 9. УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 9.1. Подрядчик обязуется не разглашать, не передавать и не делать каким - либо еще способом доступным тре тьим лицам сведения, содержащиеся в документах, имеющих отношение к взаимоотношениям Сторон в рамках Договора, иначе как с письменного согласия Заказчика. Это ограничение не применяется в случае, если Стороны обязаны предоставлять Договор или информацию, с одержащуюся в нем, уполномоченным государственным органам в объеме, предусмотренном законом. 9.2. По взаимному согласию Сторон в рамках Договора конфиденциальной признается конкретная информация, касающаяся предмета Договора, хода его выполнения и полученных результатов. 9.3. Вышеперечисленные обязательства действуют в течение всего срока действия Договора, а также в течение 3 (трёх) лет с момента прекращения Договора. 10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 10.1. Стороны обязаны письменно информировать друг друга об изменении юридических адресов или банковских реквизитов, указанных в разделе 11 Договора в течение 3 (трех) рабочих дней с момента изменения. При неисполнении обязательства по информированию Заказчика, все риски, связанные с перечислением Заказчи ком денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет Подрядчика , несет сам Подрядчик . 10.2. Любые изменения и дополнения к Договору действительны при условии, если они совершенны в письменном виде и подписаны Сторонами. 10.3. К Договору прилагаю тся и яв ляю тся его неотъемлемой частью : - Техническое задание (приложение № 1 к Договору) на ___ л.; - Спецификация (приложение № 2 к Договору) на __ л. 11. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН : ЗАКАЗЧИК: Евразийская экономическая комиссия Место нахождения: г. Москва, Смоленский бульвар, д.3/5, стр. 1 ИНН 9909357822 КПП 774763001 Банковские реквизиты: р/с 40807810300000000082 Межгосударственный банк кор/сч № 30101810800000000362 БИК 044525362 ПОДРЯДЧИК : __________________/ С.В. Егоров/ __________________/ _________/ 29 Приложение № 1 к Д оговору от «__» _________ 201 4 г. № ___________________ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ЗАКАЗЧИК __________________/ С.В. Егоров/ ПОДРЯДЧИК __________________/ _________/ 30 Приложение № 2 к Д оговору от «__» _________ 201 4 г. № ___________________ СПЕЦИФИКАЦИЯ № Наименование и характеристики выполняемых работ, поставляемого товара Ед. изм. Кол - во Цена за единицу (руб.) Стоимость (руб.) Общая стоимость составляет ________ (_________________) рублей ___ коп. НДС 0%. ЗАКАЗЧИК __________________/ С.В. Егоров/ ПОДРЯДЧИК __________________/ _________/

Приложенные файлы

  • pdf 30451792
    Размер файла: 468 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий