Заказчик в течение 2 рабочих дней с момента получения указанного уведомления предлагает Поставщику кандидатуру независимого эксперта (экспертной организации), которому поручается проведение независимой экспертизы, и вопросы эксперту.




УТВЕРЖДЕНА
уполномоченным лицом
ФГБУ «ВНИИЗЖ»(










Документация об аукционе в электронной ФОрме,

проводимом в порядке, установленном Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», на право заключить договор на поставку биопрепаратов животного происхождения























Владимир, 2018 год
Содержание


Наименование раздела
Страница

1. Требования к содержанию и составу заявки на участие в аукционе в электронной форме и инструкция по ее заполнению
3

2. Информационная карта открытого аукциона в электронной форме
5

3. Приложение №1 к Информационной карте открытого аукциона в электронной форме
8

4. Приложение №2 к Информационной карте открытого аукциона в электронной форме
11

5. Проект договора
13































I. Требования к содержанию и составу заявки на участие в аукционе в электронной форме и инструкция по ее заполнению


Подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется только лицами, получившими аккредитацию на электронной площадке.
Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей.
Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником такого аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих первую и вторую части заявки в данном аукционе. Указанные электронные документы подаются одновременно. Подавая заявку на участие в электронном аукционе, участник подтверждает, что извещен об особенностях предоставления приоритета в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2016 N 925 "О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами". Приоритет не предоставляется в случаях, указанных в абз. 5 п. 18 «Заключение договора по результатам аукциона» Информационной карты открытого аукциона в электронной форме.

Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать согласие участника аукциона на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), соответствующих требованиям документации об аукционе, на условиях, предусмотренных такой документацией. В случае закупки товара первая часть также должна содержать сведения о качественных и функциональных характеристиках товара (конкретные показатели товара), в том числе указание на страну происхождения товара и наименование его производителя, а также на товарный знак (его словесное обозначение), при наличии у товара товарного знака. К таким сведениям относятся технические характеристики, сведения о безопасности, размере, упаковке и отгрузке товара, а также иные сведения, представление которых предусмотрено документацией об аукционе. Первая часть заявки также может содержать эскиз, рисунок, чертеж или фотографию товара, на поставку которого проводится аукцион.
Внимание: к участникам закупки предъявляется требование об указании (декларировании) в первой части заявки на участие в аукционе наименования страны происхождения поставляемых товаров. Отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке, но такая заявка будет расцениваться как содержащая предложение о поставке иностранных товаров. Участник закупки несет ответственность за предоставление недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке.
Обращаем внимание, что при исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2016 N 925 "О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами", не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.

Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения:

1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица);

Для целей предоставления приоритета в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2016 N 925 "О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами" отнесение участника закупки к российским или иностранным лицам осуществляется на основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц)
2) документы (или копии таких документов), подтверждающие соответствие участника аукциона требованиям к участникам аукциона, установленным заказчиком в аукционной документации:
- соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара (выполнение работы, оказание услуги), являющихся предметом закупки.
Документы (или копии таких документов), подтверждающих соответствие участников закупки такому требованию предоставляются только в случае, если законодательством Российской Федерации установлены такие требования к лицам, осуществляющим поставку товара (выполнение работ, оказание услуг).

а также декларация о соответствии участника аукциона требованиям:
- непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
- неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;
- отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;
- отсутствие сведений об участнике закупки, а также для юридических лиц – сведений об учредителях, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки, в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
- отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
- обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения договоров на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма.

3) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено документацией об аукционе;

4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый договор или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения договора является крупной сделкой.

II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО аукциона в электронной форме
№ п/п
Название пункта
Текст пояснений

1
Наименование заказчика, контактная информация
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр охраны здоровья животных» (сокращенное наименование – ФГБУ «ВНИИЗЖ»).
Юридический и почтовый адрес: 600901, г.Владимир, мкр. Юрьевец.
Адрес электронной почты: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Номер контактного телефона: 8 (4922) 52-99-61.
Контактное лицо: Терентьева Юлия Робертовна

2
Наименование предмета договора (описание объекта закупки)
Поставка биопрепаратов животного происхождения в ассортименте, количестве и в соответствии с характеристиками и требованиями, указанными в Приложении №1 к Информационной карте открытого аукциона в электронной форме.

2.1
Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке

указаны в приложении № 2 к информационной карте открытого аукциона в электронной форме

3
Наименование и описание объекта закупки, информация о количестве товара
Указаны в Приложении №1 к Информационной карте открытого аукциона в электронной форме.

3.1
Применение технических регламентов в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документов, разрабатываемых и применяемых в национальной системе стандартизации, принятых в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации
Технические регламенты и документы, разрабатываемые и применяемые в национальной системе стандартизации, для данных товаров отсутствуют

4
Начальная (максимальная) цена договора
83 087 545.00 рублей

5
Порядок формирования цены договора
В цену договора включены все расходы, связанные с выполнением поставщиком всех возложенных на него обязанностей по договору. В цену договора включена сумма налога на добавленную стоимость (далее – НДС) в случае, если в соответствии с законодательством о налогах и сборах поставщик признается плательщиком НДС и не использует право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой НДС, и предметом договора не является операция, освобождаемая от налогообложения).

6
Источник финансирования закупки
Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе и иной приносящей доход деятельности.

7
Место доставки товаров
Российская Федерация, г. Владимир, мкр. Юрьевец, ФГБУ «ВНИИЗЖ»

8
Сроки поставки товаров
Поставка товара осуществляется отдельными партиями по заявкам заказчика в течение 14 рабочих дней с момента направления заявки Поставщику.

9
Форма, сроки и порядок оплаты товара
Заказчик обеспечивает оплату поставленной партии товара в течение 20 рабочих дней с момента исполнения Поставщиком обязанности передать партию товара на основании надлежащим образом оформленных документов: товарных накладных, счетов-фактур (если на Поставщика законодательством о налогах и сборах возложена обязанность по составлению и выставлению счетов-фактур).

10
Размер обеспечения заявки на участие в аукционе
1 % от начальной (максимальной) цены договор
830 875.45 рублей

11
Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе
«19» апреля 2018 г. 08:00

12
Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе
«20» апреля 2018г.

13
Дата проведения электронного аукциона
Электронный аукцион проводится на электронной площадке – сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) – в день, указанный в извещении о проведении такого аукциона. Время начала проведения аукциона устанавливается оператором электронной торговой площадки (ООО «РТС-Тендер»).
«23» апреля 2018г.

14
Требования к участникам закупки
При осуществлении закупок заказчик устанавливает следующие единые требования к участникам закупок:
1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара (выполнение работы, оказание услуги), являющихся предметом закупки;
2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;
4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;
5) отсутствие сведений об участнике закупки, а также для юридических лиц – сведений об учредителях, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки, в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
6) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
7) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения договоров на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма.


14.1.
Передача прав на результат интеллектуальной деятельности при исполнении договора
При исполнении договора заказчик не приобретает права на результаты интеллектуальной деятельности, если иное (обратное) не предусмотрено проектом договором.

15
Формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации о таком аукционе
C 29.03.2018 по 18.04.2018
Любой участник открытого аукциона вправе направить заказчику запрос о даче разъяснений положений документации о закупке в электронной форме. Такой запрос подается с помощью функционала электронной торговой площадки. В течение двух рабочих дней с даты поступления указанного запроса заказчик обязан разместить разъяснения положений документации о закупке в электронной форме на сайте электронной торговой площадки с указанием предмета запроса, при условии, если указанный запрос поступил к заказчику не позднее, чем за два рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие закупке. Разъяснения положений документации о закупке в электронной форме не должны изменять ее суть.

16
Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения договора
Указана в проекте договора, который является неотъемлемой частью Документации об электронном аукционе.

17
Приоритет товаров российского происхождения (работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами) по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства (работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами)
Предоставляется согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 16.09.2016г. № 925

18
Заключение договора по результатам аукциона
По результатам аукциона договор заключается с организацией - победителем аукциона, а в случаях, предусмотренных Положением о закупках товаров, работ и услуг ФГБУ «ВНИИЗЖ», с иной организацией, заявка на участие в аукционе которой признана соответствующей требованиям, установленным документацией об аукционе.
При уклонении победителя аукциона от заключения договора, договор заключается с участником закупки, который предложил такие же, как и победитель закупки, условия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, предложенных победителем закупки, который признан уклонившемся от заключения договора;
В случае, если победителем закупки представлена заявка на участие в закупке, содержащая предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, договор с таким победителем заключается по цене, сниженной на 15 процентов от предложенной им цены договора.
В случае, если победителем закупки, при проведении которой цена договора снижена до нуля и которая проводится на право заключить договор, представлена заявка на участие в закупке, которая содержит предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, договор с таким победителем заключается по цене, увеличенной на 15 процентов от предложенной им цены договора.
Приоритет товаров российского происхождения (работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами) по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства (работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами) не предоставляется в случаях, если:
а) закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным участником закупки;
б) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами;
в) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами;
г) в заявке на участие в закупке, представленной участником аукциона, содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет более 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг.

Для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в случае, предусмотренном в п. г) цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в документации о закупке на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора.
Указание в договоре страны происхождения поставляемого товара производится на основании сведений, содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной участником закупки, с которым заключается договор;
Обращаем внимание, что при исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2016 N 925 "О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами", не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.

19
Размер, срок и порядок предоставления обеспечения исполнения договора, требования к обеспечению исполнения договора
10 % от начальной (максимальной) цены Договора.
8 308 754,50 рублей
Обеспечение исполнения Договора в виде предоставления Поставщиком безотзывной банковской гарантии или передачи заказчику в залог денежных средств в форме депозита на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику в размере
8 308 754,50 рублей
Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Договора не менее чем на один месяц.
Договор заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора
Банковские реквизиты заказчика для перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора:
ИНН 3327100048
КПП 332701001
УФК по Владимирской области
(ФГБУ «ВНИИЗЖ», л/с 20286U93150)
р/с 40501810400082000001
БИК 041708001
ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР

Приложение №1
к Информационной карте
открытого аукциона в электронной форме
Описание объекта закупки

№ п/п
Наименование товара. Функциональные (потребительские свойства) и технические характеристики товара. Требования к размерам товара.

Ед. изм.
по ОКЕИ
Количество поставляемого товара
Срок годности
Требования к упаковке
Требования к хранению
Другие требования

НМЦ
за единицу измерения, руб.

1
Гемогидролизат (гидролизат белков крови ферментативный), прозрачная жидкость коричневого цвета, заморожена в флягах. рН раствора 6,8-7,2 аминный азот не менее 0,6%.
л
14 000
не менее
2 месяцев с момента поставки товара
В соответствии с действующими требованиями к упаковке и првилами перевозки
Хранить при t-20єC
Паспорт качества
2 816.45

2
Сыворотка крови крупного рогатого скота (КРС) нативная неспецифическая без консерванта 3 категории. Сыворотка нестерильная, нетоксичная. Внешний вид: прозрачная жидкость соломенно-желтого цвета, допускается слегка красноватый оттенок, при хранении возможна опалесценция и незначительный осадок, разбивающийся при встряхивании, заморожена в флягах. Кровь для сыворотки берется от КРС в возрасте от 2 до 6 лет (вес 300-450 кг), свободная от инфекционных и инвазионных заболеваний, без примесей, без признаков гемолиза, антител, токсинов, лизинов, липидов, микоплазмы, степннь ее обсемененности банальной микрофлорой не должна превышать 1х104ед/мл, гемоглобин не более 60мг%, рН 7,2 - 8,0%, общий белок 5,5 - 8,0%.
л
36 000
не менее 12 месяцев с момента поставки товара
В соответствии с действующими требованиями к упаковке и првилами перевозки
Хранить при t -20єС
Паспорт качества
1 169.64

3
Сыворотка крови крупного рогатого скота, 1-й категории, стерильная,
·-облученная. Сыворотка крови крупного рогатого скота нативная, неспецифическая без добавления консерванта. В замороженном виде твердая масса соломенного цвета. В размороженном - жидкость соломенного цвета, допускается незначительная опалесценция, без примесей Стерилизация каскадного типа: осветляющая фильтрация, финишная стерилизующая фильтрация 0,22-0,1 мкм, с последующим
·-облучением. Применяется в качестве источника дополнительных питательных веществ и ростовых факторов при культивировании клеток in vitro, а также для нейтрализации трипсина других культуральных и вирусологических целей. Сыворотка крови должна обеспечивать образование сплошного монослоя перевиваемой культуры клеток СПЭВ, MDBK и BHK-21 на 3–4 сутки, индекс пролиферации составляет 4,5; 6 и 10 относительных единиц соответственно; для клеток ВНК-21/2-17 кратность прироста 4-6 за 48 часов. Биохимические показатели сыворотки крови крупного рогатого скота: сыворотка стерильна, рН не менее 7,7, общий белок – не менее 70,0 г/л, микоплазмы не выделяется на селективных средах и в ПЦР, содержание Ig G – не менее 200 мкг/мл, эндотоксинов – 80 EU/ml (< 0.07 нанограмм/мл), не цитотоксична, оптическая плотность при длине волны 492 нм, единицы оптической плотности – 0,25, тестирована на культуре клеток СПЭВ, MDBK и BHK-21. Контаминация вирусами и микоплазмами не допускается.
л
500
не менее 12 месяцев с момента поставки
В соответствии с действующими требованиями к упаковке и првилами перевозки
Хранить при t -20єС
Паспорт качества
3 100.41














Приложение №2
к Информационной карте
открытого аукциона в электронной форме
ПЕРВАЯ ЧАСТЬ ЗАЯВКИ

ЗАЯВКА
на участие в аукционе в электронной форме № ______________
Участник закупки выражает согласие на поставку товаров, соответствующих требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме (далее – документация об аукционе), на условиях предусмотренных документацией об аукционе.
Сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара и иные сведения о товаре, представление которых предусмотрено документацией об аукционе:

№ п/п
Наименование, указание на страну происхождения товара и наименование его производителя, а также на товарный знак (его словесное обозначение), при наличии у товара товарного знака. функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости) и иные требования, установленные заказчиком к объекту закупки
Ед. изм.
по ОКЕИ
Количество

1






Поставка товара осуществляется отдельными партиями по заявкам заказчика в течение 14 рабочих дней с момента направления заявки Поставщику.

Место доставки товаров Российская Федерация ,г. Владимир, мкр. Юрьевец, ФГБУ «ВНИИЗЖ»

Настоящей заявкой гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации, а также подтверждаем, что мы извещены о том, что, при отсутствии условий для непредоставления приоритета в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2016 N 925 "О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами":
- в случае, если наша заявка содержит предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, договор будет заключен по цене, сниженной на 15 процентов от предложенной нами цены договора.
- в случае, если при проведении закупки цена будет снижена до нуля и закупка будет проводиться на право заключить договор и если наша заявка содержит предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, договор будет заключен по цене, увеличенной на 15 процентов от предложенной нами цены договора.
ВТОРАЯ ЧАСТЬ ЗАЯВКИ

Заказчику:
Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Федеральный центр охраны здоровья животных»

Вторая часть заявки
на участие в открытом аукционе в электронной форме на право заключения договора

Наименование (полное)
Участника закупки



Фирменное наименование



Организационно-правовая форма



Адрес местонахождения юридического лица (юридический адрес)



Адрес для почтовых отправлений (фактический адрес)



Банковские реквизиты (ИНН, наименование банка, БИК, к/с, р/с)






Телефоны, факс (с указанием кода города), адрес электронной почты и Ф.И.О. (полностью) сотрудника, уполномоченного принимать телефонограммы, факсимильные и иные сообщения



ИНН учредителя (-ей):



ОКПО, ОКТМО






Проект договора

ДОГОВОР №____

г. Владимир «____» ________________ 2018 г.
(дата подписания Сторонами Договора)

_______________________________________________________, именуемое (-ый, -ая) далее «Поставщик», в лице ______________, действующего (-ей) на основании ____________, с одной стороны, и
федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр охраны здоровья животных» (ФГБУ «ВНИИЗЖ»), именуемое далее «Заказчик», в лице ___________, действующего на основании __________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона РФ от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, по результатам проведения аукциона в электронной форме (протокол № ______ от «___» ___________ 2018) заключили в целях обеспечения нужд ФГБУ «ВНИИЗЖ» настоящий Договор о следующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику в обусловленные сроки товар: биопрепараты животного происхождения (наименование, количество, другие характеристики товаров и предъявляемые к ним требования определены в Спецификации (Приложение №1 к Договору), являющейся неотъемлемой частью Договора), а Заказчик обязуется принять товар, и обеспечить его оплату.
ЦЕНА ДОГОВОРА.
2.1. Цена договора включает в себя все расходы, связанные с выполнением поставщиком всех возложенных на него обязанностей по Договору, расходы на перевозку, погрузо-разгрузочные работы, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов (в том числе налога на добавленную стоимость (НДС) в случае если в соответствии с законодательством о налогах и сборах Поставщик признается плательщиком НДС и не использует право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой НДС, и предметом Договора не является операция, освобождаемая от налогообложения), сборов и других обязательных платежей и составляет ___________ рублей _______ копеек.
2.2. Расчеты по Договору производятся в безналичном порядке платежными поручениями путем перевода денежных средств плательщика получателю. Перевод денежных средств при оплате товара осуществляется на счет Поставщика, указанный в Договоре. Поставщик, в случае изменения его счета (реквизитов счета), обязан в тот же день в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов счета. В противном случае все риски, связанные с переводом денежных средств на указанный в Договоре счет Поставщика, несет Поставщик.
2.3. Заказчик обеспечивает оплату поставленной партии товара в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента исполнения Поставщиком обязанности передать партию товара на основании надлежащим образом оформленных документов: товарных накладных, счетов-фактур (если на Поставщика законодательством о налогах и сборах возложена обязанность по составлению и выставлению счетов-фактур).
2.4. В случае наличия претензии Заказчика по качеству, количеству (в том числе весу нетто), ассортименту, комплектности или комплекту товара Заказчик вправе не осуществлять оплату товара до момента устранения недостатков товара, указанных в такой претензии. При этом срок, в течение которого Заказчик обеспечивает оплату товара, начинает течь с момента устранения недостатков товара.
2.5. Обязанность Заказчика по оплате товара считается исполненной в момент списания денежных средств со счета Заказчика, указанного в Договоре.
ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА.
Поставка товара осуществляется отдельными партиями по заявкам заказчика в течение 14 рабочих дней с момента направления заявки Поставщику.
Направление заявки Поставщику осуществляется одним из следующих способов по выбору Заказчика:
- вручением заявки под расписку руководителю организации, ее законному или уполномоченному представителю (если Поставщиком является юридическое лицо), а в случае если Поставщиком является физическое лицо – такому физическому лицу, его законному или уполномоченному представителю;
- по факсу на номер Поставщика, указанный в разделе «Адреса и банковские реквизиты сторон» Договора;
- путем направления заявки на электронный адрес Поставщика, указанный в разделе «Адреса и банковские реквизиты сторон» Договора.
Заявка считается полученной Поставщиком при наличии у Заказчика одного из следующих документов (условий):
- расписки в получении заявки руководителя организации, ее законного или уполномоченного представителя (если Поставщиком является юридическое лицо), а в случае если Поставщиком является физическое лицо – такого физического лица, его законного или уполномоченного представителя;
- документа, содержащего отчет об отправке (передаче) заявки, направляемой по факсу. Стороны согласовали, что датой получения Поставщиком заявки считается дата, указанная в отчете об отправке (передаче) заявки;
- исходящего сообщения в электронной почте Заказчика, содержащего заявку (далее - исходящее сообщение). Стороны согласовали что, датой получения Поставщиком заявки считается дата исходящего сообщения, указанная в электронной почте Заказчика.
3.2. Доставка товара осуществляется силами и за счет Поставщика на склад Заказчика, расположенный по адресу: г. Владимир, мкр. Юрьевец, ФГБУ «ВНИИЗЖ». Разгрузка товара на складе Заказчика осуществляется силами Заказчика и за его счет.
3.3. Право на товар переходит к Заказчику с момента исполнения Поставщиком обязанности поставить товар. С момента исполнения Поставщиком обязанности поставить товар право собственности Поставщика на товар прекращается.
3.4. Обязательство Поставщика поставить партию товар считается исполненным после передачи Заказчику товара, указанного в заявке Заказчика и соответствующего условиям Договора о количестве (в том числе весе нетто), качестве, ассортименте, комплектности и комплекте, а также при условии надлежащим образом оформленных документов: товарных накладных, счетов-фактур (если на Поставщика законодательством о налогах и сборах возложена обязанность по составлению и выставлению счетов-фактур).
3.5. С момента передачи товар не считается находящимся в залоге у Поставщика и Заказчик вправе самостоятельно распоряжаться им без согласия Поставщика независимо от осуществления оплаты товара. С момента передачи товара Заказчику Поставщик не вправе распоряжаться таким товаром, а так же требовать возврата переданного Заказчику товара до его оплаты Заказчиком.
3.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит к Заказчику в момент перехода к Заказчику права на товар.
Если пунктом 3.2 Договора предусмотрено, что осуществляется доставка товара Поставщиком на склад Заказчика, применению подлежат следующие формулировки пунктов 3.7 и 3.8:
3.7. Уполномоченный представитель Заказчика проверяет соответствие товара по количеству тарных мест и (или) весу брутто. При этом подписание уполномоченным представителем Заказчика товарной накладной свидетельствует только о принятии указанного количества тарных мест и (или) веса брутто и не означает приемку товара по количеству (в том числе весу нетто), качеству, ассортименту, комплектности и комплекту.
3.8. Осмотр и проверка товара на соответствие условиям Договора о количестве (в том числе весе нетто), качестве, ассортименте, комплектности и комплекте производятся Заказчиком в одностороннем порядке без вызова и участия представителя Поставщика на своем складе в течение 10-ти рабочих дней с даты передачи товара.
Если пунктом 3.2 Договора предусмотрено, что Заказчик получает товар непосредственно от перевозчика в месте передачи товара, согласованном в Договоре, применению подлежат следующие формулировки пунктов 3.7 и 3.8:
3.7. При получении товара от перевозчика (транспортной организации, организации почтовой связи) Заказчик обязан проверить соответствие товара транспортным и сопроводительным документам, а также принять товар по количеству тарных мест и (или) весу брутто. При этом подписание уполномоченным представителем Заказчика транспортных или сопроводительных документов, в том числе товарной накладной, свидетельствует только о принятии указанного количества тарных мест и (или) веса брутто и не означает приемку товара по количеству (в том числе весу нетто), качеству, ассортименту, комплектности и комплекту.
3.8. Осмотр и проверка товара на соответствие условиям Договора о количестве (в том числе весе нетто), качестве, ассортименте, комплектности и комплекте производятся Заказчиком на своем складе в течение 10-ти рабочих дней с даты передачи товара.
Если пунктом 3.2 Договора предусмотрено, что Поставщик передает товар Заказчику на складе Поставщика, либо в месте передачи товара, согласованном в Договоре, за исключением передачи товара на складе Заказчика, применению подлежат следующие формулировки пунктов 3.7 и 3.8:
3.7. При выборке товара на складе Поставщика (либо в месте передачи товара) Заказчик проверяет соответствие товара только по количеству тарных мест и (или) весу брутто. При этом уполномоченным представителем Заказчика товарной накладной свидетельствует только о принятии указанного количества тарных мест и (или) веса брутто и не означает приемку товара по количеству (в том числе весу нетто), качеству, ассортименту, комплектности и комплекту.
3.8. Осмотр и проверка товара на соответствие условиям Договора о количестве (в том числе весе нетто), качестве, ассортименте, комплектности и комплекте производятся Заказчиком в одностороннем порядке без вызова и участия представителя Поставщика на своем складе в течение 10-ти рабочих дней с даты передачи товара.
3.9. Заказчик вправе в момент принятия по количеству тарных мест и (или) весу брутто товара проверить соблюдение Поставщиком (перевозчиком) правил перевозки товара, обеспечивающих его сохранность, а именно: укладку товара, температурный режим, наличие пломб, замков, целостность тары (упаковки) товара, и, в случае выявления нарушений таких правил, по своему выбору:
- произвести осмотр и проверку товара на соответствие условиям Договора о количестве (в том числе весе нетто), качестве, ассортименте, комплектности и комплекте, на своем складе, потребовав от Поставщика (перевозчика) составления акта о выявленных нарушениях или постановки уполномоченным представителем Заказчика соответствующей отметки на накладной.
- вскрыть тару (упаковку) товара и сразу же в момент и в месте передачи товара осмотреть и проверить его соответствие условиям Договора по количеству (в том числе весу нетто), качеству, ассортименту, комплектности и комплекту.
3.10. В случае выявления при приемке товара несоответствия товара условиям Договора Заказчик обязан приостановить приемку и в срок, установленный для приемки товара, вызвать Поставщика для продолжения приемки товара и составления двустороннего акта приемки.
Вызов Поставщика осуществляется одним из следующих способов по выбору Заказчика:
- вручением уведомления лично под расписку руководителю организации, ее законному или уполномоченному представителю (если Поставщиком является юридическое лицо), а в случае если Поставщиком является физическое лицо – такому физическому лицу, его законному или уполномоченному представителю;
- телеграммой в адрес Поставщика, указанный в разделе «Адреса и банковские реквизиты сторон» Договора;
- по факсу на номер Поставщика, указанный в разделе «Адреса и банковские реквизиты сторон» Договора;
- путем направления уведомления в форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного лица, на электронный адрес Поставщика, указанный в разделе «Адреса и банковские реквизиты сторон» Договора.
Такое уведомление (вызов) должно содержать: наименование товара, реквизиты товарно-сопроводительных документов, перечень выявленных несоответствий и недостатков, состояние тары, дату и место продолжения приемки товара с участием обеих Сторон.
Уведомление (вызов) считается полученным Поставщиком при наличии у Заказчика одного из следующих документов (условий):
- расписки в получении уведомления руководителя организации, ее законного или уполномоченного представителя (если Поставщиком является юридическое лицо), а в случае если Поставщиком является физическое лицо – такого физического лица, его законного или уполномоченного представителя;
- документа, подтверждающего вручение телеграммы Поставщику;
- документа, содержащего отчет об отправке (передаче) уведомления, направляемого по факсу. Стороны согласовали, что датой получения Поставщиком уведомления считается дата, указанная в отчете об отправке (передачи) уведомления;
- исходящего сообщения в электронной почте Заказчика, содержащего уведомление в форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного лица (далее - исходящее сообщение). Стороны согласовали что, датой получения Поставщиком уведомления считается дата исходящего сообщения, указанная в электронной почте Заказчика.
3.11. Поставщик (его уполномоченный представитель) должен прибыть к месту приемки товара Заказчиком в срок, указанный в уведомлении (вызове), и иметь при себе документ, уполномочивающий его на участие в приемке товара Заказчиком. В случае неявки Поставщика (его уполномоченного представителя) в указанный в уведомлении срок, получения в этот же срок сообщения Поставщика о неявке в независимости от причин такой неявки, Заказчик осуществляет приемку товара самостоятельно. Настоящим Стороны согласовали, что при данных обстоятельствах односторонний акт приемки является достаточным доказательством передачи товара ненадлежащего качества, количества (в том числе веса нетто), ассортимента, комплектности, комплекта и проведение независимой экспертизы в таком случае является правом Заказчика, а не его обязанностью.
3.12. Поставщик за свой счет и своими силами организует проведение независимой экспертизы, направленной на установление соответствия товара условиям Договора (далее – независимая экспертиза), в следующих случаях:
3.12.1. если Поставщик не может явиться в срок, установленный Заказчиком для продолжения приемки товара и составления двустороннего акта, вне зависимости от причин такой неявки, но в течение этого срока уведомил Заказчика о намерении организовать независимую экспертизу. Заказчик в течение 2 рабочих дней с момента получения указанного уведомления предлагает Поставщику кандидатуру независимого эксперта (экспертной организации), которому поручается проведение независимой экспертизы, и вопросы эксперту. Независимая экспертиза в таком случае должна быть проведена экспертом (экспертной организацией) и по вопросам эксперту, предложенным Заказчиком, и результаты такой экспертизы должны быть предоставлены Заказчику в течение 10 рабочих дней с момента направления Поставщиком уведомления Заказчику о намерении организовать независимую экспертизу. Если Заказчик в установленный срок не предложил кандидатуру независимого эксперта (экспертной организации), которому поручается проведение независимой экспертизы, Поставщик вправе по своему усмотрению определить независимого эксперта (экспертную организацию), вопросы эксперту и поручить ему проведение такой экспертизу;
3.12.2. если по результатам приемки товара (в том числе со скрытыми недостатками) между Сторонами возникли разногласия в отношении характера недостатков товара, причин и периода их возникновения, размера убытков и других существенных моментов, отраженных в двустороннем акте приемки, или если в результате таких разногласий двусторонний акт приемки оказался неподписанным с обеих сторон, Заказчик в течение 2 рабочих дней с даты продолжения приемки товара с участием обеих Сторон (такая дата указана в уведомлении (вызове) Поставщика, направляемом ему Заказчиком для продолжения приемки товара и составления двустороннего акта приемки) предлагает Поставщику кандидатуру независимого эксперта (экспертной организации), которому поручается проведение независимой экспертизы, и вопросы эксперту. Независимая экспертиза в таком случае должна быть проведена экспертом (экспертной организацией) и по вопросам эксперту, предложенным Заказчиком, и результаты такой экспертизы должны быть предоставлены Заказчику в течение 10 рабочих дней с даты продолжения приемки товара с участием обеих Сторон (такая дата указана в уведомлении (вызове) Поставщика, направляемом ему Заказчиком для продолжения приемки товара и составления двустороннего акта приемки). Если Заказчик в установленный срок не предложил кандидатуру независимого эксперта (экспертной организации), которому поручается проведение независимой экспертизы, Поставщик вправе по своему усмотрению определить независимого эксперта (экспертную организацию), вопросы эксперту и поручить ему проведение такой экспертизу.
3.13. Поставщик обязан заключить Договор на проведение независимой экспертизы с независимым экспертом (экспертной организацией), предложенным Заказчиком.
3.14. В случае непроведения независимой экспертизы или непредоставления Заказчику результатов такой экспертизы в установленный Договором срок, односторонний акт приемки товара является надлежащим доказательством того, что переданный товар не соответствует условиям Договора. Так же настоящим Стороны пришли к соглашению, что результаты независимой экспертизы, предоставленные Заказчику по истечении установленного Договором срока, являются недопустимым доказательством, и Поставщик не вправе ссылаться на них при доказывании факта передачи товара, соответствующего условиям Договора о количестве (в том числе весе нетто), качестве, ассортименте, комплектности и комплекте.
3.15. В случае установления на основании составленного одностороннего акта приемки (двустороннего акта приемки, отчета независимого эксперта) факта передачи товара ненадлежащего качества (в т.ч. на основании проведения входного контроля поставляемого сырья у Заказчика), количества (в том числе веса нетто), ассортимента, комплектности или комплекта Заказчик в течение 10 рабочих дней с момента составления такого документа направляет Поставщику обоснованную претензию.
3.16. В случае передачи товара ненадлежащего качества Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Поставщика:
- соразмерного уменьшения покупной цены;
- безвозмездного устранения недостатков товара в течение 5 (пяти) календарных дней с момента направления такого требования Поставщику;
- замены товара ненадлежащего качества товаром, соответствующим настоящему Договору, в течение 5 (пяти) календарных дней с момента направления такого требования Поставщику;
- возмещения своих расходов на устранение недостатков товара;
- отказаться от переданного товара и от его оплаты.
3.17. В случае передачи товара в меньшем количестве (не по всем позициям), чем определено Договором Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Поставщика:
- потребовать передать недостающее количество товара;
- отказаться от переданного товара и от его оплаты;
- в случае если товар оплачен, потребовать возврата уплаченной денежной суммы.
В случае если поставка товара осуществляется единовременно (без разделения на партии) и согласно Спецификации поставке подлежит определенное количество товара (несколько позиций товара или несколько товаров внутри одной позиции товара), обязанность Заказчика по оплате товара возникает после передачи Заказчику всего количества товара (всех позиций товара или всего количества товаров внутри одной позиции товара), а в случае закрепления за Поставщиком обязанностей по выполнению монтажа товара, его наладке и обучению лиц Заказчика правилам использования и обслуживания товара, – после исполнения Поставщиком таких обязанностей.
Заказчик имеет право принять исполнение Договора по частям, т.е. принять неполное количество (отдельные позиции товаров или неполное количество товаров внутри одной позиции) товара согласно Спецификации и, после выполнения монтажа такого товара, его наладки и (или) обучения лиц Заказчика, правилам использования и обслуживания такого товара (в случае закрепления за Поставщиком таких обязанностей) произвести его соразмерную оплату.
В случае если поставка товара осуществляется отдельными партиями по заявкам Заказчика и согласно заявке Заказчика поставке подлежит определенное количество (несколько позиций или несколько товаров внутри одной позиции товара) товара, обязанность Заказчика по оплате товара возникает после передачи Заказчику всего количества товара, указанного в заявке Заказчика (тех позиций или того количества товаров внутри одной позиции товара согласно заявке Заказчика), а в случае закрепления за Поставщиком обязанностей по выполнению монтажа товара, его наладке и (или) обучению лиц Заказчика правилам использования и обслуживания товара, – после исполнения таких обязанностей.
Заказчик имеет право принять товар, поставленный по заявке Заказчика в неполном количестве (не по всем позициям или в меньшем количестве, чем предусмотрено внутри одной позиции товара) и, после выполнения монтажа такого товара, его наладки и (или) обучения лиц Заказчика правилам использования и обслуживания такого товара (в случае закрепления за Поставщиком таких обязанностей), произвести его соразмерную оплату.
3.18. В случае передачи товара в ассортименте, не соответствующем Договору, Заказчик вправе отказаться от их принятия и оплаты, а если они оплачены, потребовать возврата уплаченной денежной суммы.
В случае поставки наряду с товаром, ассортимент которого соответствует условиям Договора, товара с нарушением условия об ассортименте, Заказчик вправе по своему выбору:
- принять товар, соответствующий условию об ассортименте, и отказаться от остального товара и его оплаты;
- отказаться от всего переданного товара и его оплаты;
- потребовать заменить товар, не соответствующие условию об ассортименте, товаром в ассортименте, предусмотренном Договором;
- принять весь переданный товар.
3.19. В случае передачи некомплектного товара Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Поставщика:
- соразмерного уменьшения покупной цены;
- доукомплектования товара в течение 5 (пяти) календарных дней с момента направления такого требования Поставщику.
Если Поставщик в установленный срок не выполнил требования Заказчика о доукомплектовании товара, Заказчик вправе по своему выбору:
- замены некомплектного товара на комплектный;
- отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной денежной суммы.
3.20. В случае нарушения Поставщиком обязанности по передаче товара в надлежащем комплекте Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Поставщика:
- соразмерного уменьшения покупной цены;
- доукомплектования товара в течение 5 (пяти) календарных дней с момента направления такого требования Поставщику.
Если Поставщик в установленный срок не выполнил требования Заказчика о доукомплектовании товара, Заказчик вправе по своему выбору:
- замены товара переданного в ненадлежащем комплекте на товар в надлежащем комплекте;
- отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной денежной суммы.
В случае выявления ненадлежащего качества части товаров, входящих в комплект, Заказчик вправе осуществить в отношении этой части товаров права, предусмотренные при передаче товара ненадлежащего качества.
3.21. В случае если Заказчик принимает решение о возврате или замене товара, то расходы по его возврату и замене, в том числе по его погрузке-разгрузке и доставке Заказчику, несет Поставщик.
3.22. При выявлении факта передачи товара ненадлежащего качества, количества (в том числе веса нетто), ассортимента, комплектности или комплекта расходы по приемки товара, в том числе, связанные с проведением независимой экспертизы, несет Поставщик.
3.23. При поставке скоропортящегося товара вместо пунктов 3.10 - 3.15 Договора применяются условия, изложенные в настоящем пункте.
Стороны пришли к соглашению, что решение о признании товара скоропортящимся и проведении приемки по правилам, установленным настоящим пунктом Договора, принимается Заказчиком самостоятельно, и Поставщик не вправе оспаривать такое решение.
Так, в случае выявления при приемке скоропортящегося товара несоответствия такого товара условиям Договора о количестве (в том числе весе нетто), качестве, ассортименте, комплектности и комплекте Заказчик на основании одностороннего акта приемки направляет в течение 10 рабочих дней с момента составления такого акта Поставщику обоснованную претензию. Настоящим Стороны согласовали, что при данных обстоятельствах односторонний акт приемки является достаточным доказательством передачи товара ненадлежащего качества, количества (в том числе веса нетто), ассортимента, комплектности, комплекта.
ТАРА, УПАКОВКА И МАРКИРОВКА ТОВАРА.
4.1.Товар должен иметь необходимые маркировки, наклейки и пломбы, если такие требования предъявляются законодательством Российской Федерации или определяются условиями Договора.
4.2. Товар должен быть передан в упаковке (таре), обеспечивающей его защиту от повреждения и порчи во время транспортировки, погрузки-разгрузки и хранения. Упаковка (тара) товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество и наименование содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы), если иные требования к упаковке (таре) не предусмотрены в Договоре или Спецификации. Если производителем товара предусмотрена для него специальная упаковка (тара), отличная от установленной Договором, то товар может поставляться в такой упаковке (таре) производителя, при условии, что она обеспечивает защиту товара от повреждения и порчи во время транспортировки, погрузки-разгрузки и хранения. Если товар поставляется в многооборотной таре, то возврат многооборотной тары и средств пакетирования, в которых поступил товар, организуется Поставщиком самостоятельно и за его счет.
ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
Поставщик обязан:
5.1.1.Передать товары Заказчику (указанному им лицу) в соответствии с условиями Договора; поставляемые товары должны соответствовать требованиям и характеристикам, указанным в Договоре и Спецификации.
5.1.2.Передать Заказчику (указанному им лицу) оригиналы товарных накладных в день передачи товара, а счета-фактуры (если на Поставщика законодательством о налогах и сборах возложена обязанность по составлению и выставлению счетов-фактур) не позднее 5 (пяти) календарных дней, следующих за днем передачи товара Заказчику (указанному им лицу).
5.1.3.Нести все издержки и затраты, связанные с исполнением своих обязанностей за свой счет.
5.1.4. Предоставить Заказчику письмо с просьбой разрешить посещение его территории иностранными гражданами, в случае если Поставщик предполагает привлекать иностранных граждан для выполнения обязанностей по Договору на территории Заказчика, не позднее, чем за 10 (десять) дней до даты возможного их посещения территории Заказчика. В письме должны быть указаны следующие сведения: цель, дата и сроки посещения, паспортные данные иностранного гражданина, сведения об организации, которую он представляет. К письму должна быть приложена ксерокопия паспорта иностранного гражданина. Заказчик принимает решение о целесообразности приема иностранных граждан, о чем информирует Поставщика, предполагающего привлекать иностранных граждан для выполнения обязанностей по Договору на территории Заказчика.
5.1.5. Обеспечить соблюдение специалистами Поставщика требований действующих норм и правил техники безопасности, правил пожарной безопасности, распорядка и иных правил, установленных на объекте Заказчика.
5.1.6. По требованию Заказчика предоставить документы на товар, подтверждающие его соответствие требованиям качества и безопасности, в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента направления такого требования Поставщику.
5.1.7. Нести иные обязанности, предусмотренные Договором.
5.1.8. Передать вместе с товаром паспорт качества и иные документы.
5.2. Заказчик обязан:
5.2.1.Принять товар в соответствии с условиями Договора.
5.2.2.Обеспечить оплату товара в соответствии с условиями Договора..

ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ТОВАРА.
6.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара. Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (международным и национальным стандартам, действующим на территории Российской Федерации, стандартам организаций (производителей), техническим регламентам, санитарным нормам и правилам и т.п.), лицензирования и саморегулирования, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации или Договором.
6.2. Поставляемый Товар, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации или таможенным законодательством Таможенного союза в рамках Евразийского экономического сообщества, должен иметь декларацию о соответствии и/или сертификат соответствия.
6.3. Поставщик гарантирует, что на момент передачи товара Заказчику весь поставляемый Товар под залогом и арестом не состоит, обременений третьих лиц не имеет, что к Заказчику не будут применены меры какой-либо ответственности по искам третьих лиц в отношении нарушения патентных прав, иных прав на интеллектуальную собственность, связанных с использованием товара, любой его части или принадлежности к нему.
6.4. Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный в рамках Договора, является новым, неиспользованным, серийной моделью, отражающим все последние модификации конструкций и материалов, за исключением случаев, если Заказчиком установлены иные требования к товару.
6.5. Товар передается с необходимыми принадлежностями к нему, которыми, в том числе, могут быть копии сертификата и лицензии, инструкции (памятки) на русском языке, паспорт на товар и другие документы, свойственные для такого рода товара или в комплектации, указанной производителем.
6.6. В случае поставки машин и оборудования Поставщик вместе с товаром предоставляет Заказчику документ, подтверждающий гарантию производителя товара на поставляемый товар. Срок действия такой гарантии (гарантийный срок) указывается производителем товара в соответствующих документах производителя.
6.7. Документ, подтверждающий гарантию Поставщика на товар, предоставляется Поставщиком Заказчику вместе с товаром.
6.8. Исчисление гарантийного срока начинается с момента поставки товара.
Гарантийный срок продлевается на период, в течение которого Заказчик не мог использовать товар из-за обнаруженных в нем недостатков, при условии извещения Поставщика об этих недостатках. Гарантийный срок на товар, предоставляемый взамен некачественного товара, устанавливается равным полному гарантийному сроку, что и на заменяемый некачественный товар.
Начало гарантийного срока на товар, предоставляемый взамен некачественного товара, определяется моментом поставки этого товара Заказчику. При этом передача и приемка такого товара осуществляется в соответствии с разделом Договора «Порядок передачи и приемки товара».
6.9. Гарантия качества распространяется на весь товар в целом и принадлежности к нему.
6.10. Гарантийное обслуживание товара предоставляется бесплатно на весь гарантийный срок. В случае обнаружения недостатков товара в течение гарантийного срока, Поставщик обязуется совершить в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента направления уведомления Поставщика о выявленных недостатках товара следующие действия по выбору Заказчика:
- произвести ремонт товара (по месту использования товара или в сервисном центре по согласованию с Заказчиком);
- произвести замену товара на новый качественный товар такой же марки (модели, артикула), что и заменяемый товар;
- возвратить стоимость товара Заказчику.
6.11. По требованию Заказчика товар, в отношении которого производится ремонт, заменяется Поставщиком на время ремонта на товар такой же марки (модели, артикула) или по указанию Заказчика на аналогичный по техническим и функциональным характеристикам новый качественный товар другой марки (модели, артикула). Поставщик обязан произвести такую замену товаров в течение 1 (одного) рабочего дня с момента направления Заказчиком Поставщику уведомления о выявленных недостатках товара, необходимости произвести ремонт товара и осуществить указанную замену товаров на время ремонта. Товар, которым заменяется на время ремонта товар, у которого выявлены недостатки, передается Заказчику на основе транспортных и (или) сопроводительных документов.
Если время ремонта по расчетам Поставщика превышает срок, в течение которого Поставщик обязан произвести ремонт товара, то Поставщик в течение 2 (двух) рабочих дней после дня получения уведомления о выявленных недостатках товара и необходимости проведения его ремонта предоставляет Заказчику в собственность новый качественный товар такой же марки (модели, артикула) либо с согласия Заказчика товар, которым был заменен на время ремонта товар, у которого выявлены недостатки.
6.12. Поставщик отвечает за недостатки товара, если не докажет, что недостатки товара возникли после поставки товара Заказчику вследствие нарушения Заказчиком инструкции по эксплуатации и хранению товара, по вине третьих лиц, либо вследствие непреодолимой силы.
6.13. Все расходы, связанные с ремонтом товара, его заменой или возвратом его стоимости и гарантийным обслуживанием товара в течение гарантийного срока, в том числе расходы на монтаж/демонтаж товара, материалы, погрузку/разгрузку товара, перевозку товара, страхование товара и другие несет Поставщик.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
7.1. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязанностей, предусмотренных настоящим Договором, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Стороны освобождаются от ответственности в случае наступления форс-мажорных обстоятельств. Затронутая такими обстоятельствами сторона в течение пяти дней направляет другой стороне уведомление о таких обстоятельствах и документ соответствующего компетентного органа. Выполнение обязательств стороны, затронутой любыми из таких обстоятельств, будет приостановлено на период их действия. Неуведомление лишает сторону права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на основание, освобождающее от ответственности.
7.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размер в сумме 0,1 % от стоимости непоставленного в срок товара, указанного в заявке заказчика, если поставка товара осуществляется отдельными партиями по заявкам заказчика. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), установленный настоящим пунктом Договора, если докажет, что просрочка исполнения произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
7.4. В случае поставки Товара ненадлежащего качества, заказчик вправе по своему выбору потребовать от Поставщика:
соразмерного уменьшения покупной цены;
безвозмездного устранения недостатков Товара в 5-дневный срок;
возмещения своих расходов на устранение недостатков товара.
7.5. В случае существенного нарушения требований к качеству Товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) заказчик вправе потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим настоящему Договору в 5-дневный срок.
7.6. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательства оплаты товара в срок, установленный п.2.3 настоящего Договора, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), установленной настоящим пунктом Договора, если докажет, что просрочка исполнения произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
7.7.Стороны согласовали, что Заказчик вправе обратить взыскание на неустойку (штраф, пени) в одностороннем порядке. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязанностей, предусмотренных договором, Заказчик производит оплату по договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
8.1. Договор вступает в силу с даты подписания Сторонами Договора и действует по 31.12.2018 включительно, а в части принятых и неисполненных обязанностей – до полного исполнения их сторонами.

9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ.
9.1. Поставщик и привлеченное им лицо обязуются хранить в тайне конфиденциальную информацию и персональные данные работников Заказчика, полученные в связи с исполнением Договора, не раскрывать и не разглашать третьим лицам в целом или частично информацию без предварительного письменного согласия Заказчика, если иное не предусмотрено Договором.
9.2. Под конфиденциальной информацией понимается информация Заказчика, а равно сведения любого характера, которые имеют действительную или потенциальную ценность для Заказчика в силу неизвестности такой информации или сведений третьим лицам в силу того, что она не является общеизвестной и не может быть получена законным образом другими лицами, которые могли бы получить экономическую выгоду от ее разглашения и использования.
9.3. Разглашение информации может быть произведено путем передачи третьим лицам документации, содержащей конфиденциальную информацию и персональные данные, предоставления информации и персональных данных в устной форме, а также иными способами.
9.4. Поставщик обязуется выполнять обязанность о неразглашении конфиденциальной информации и персональных данных, в течение всего срока выполнения обязанностей, принятых им на себя в соответствии с Договором, а так же в течение 10 лет после прекращения действия Договора, независимо от оснований его прекращения.

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА.
10.1. Обеспечение исполнения Договора в виде предоставления Поставщиком безотзывной банковской гарантии или передачи заказчику в залог денежных средств в форме депозита на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику в размере 8 308 754,50 рублей .
10.2. В случае продления срока исполнения обязательства или изменении обязательства по договору поставщик обязуется переоформить соответствующую безотзывную банковскую гарантию или передать заказчику в залог дополнительные денежные средства в обеспечение исполнения договора, в том числе в форме вклада (депозита). В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение поставщиком своих обязанностей по Договору в полном объеме, поставщик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения договора перестало обеспечивать исполнение его обязанностей по Договору, предоставить заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения Договора на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в документации о закупке, в соответствии с которой заключается Договор.
10.3. Проценты на сумму переданных в залог денежных средств не начисляются.
10.4. При неисполнении или ненадлежащем исполнении поставщиком обязанностей по договору причитающуюся сумму, в том числе сумму неустойки, заказчик вправе взыскать во внесудебном порядке из суммы переданных в залог денежных средств. Обращение взыскания осуществляется путем направления соответствующего уведомления поставщику в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
10.5. Банковская гарантия обеспечивает исполнение поставщиком обязанностей по договору, включая (но, не ограничиваясь этим) возврат авансового платежа, в случае если по договору заказчик обязан произвести такой платеж, и уплату неустоек (пени, штрафов), предусмотренных договором. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Договора не менее чем на один месяц.
10.6. При надлежащем исполнении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) всех обязанностей по договору переданные в залог денежные средства за вычетом сумм, на которые заказчиком обращено взыскание (если таковое имело место), подлежат возврату поставщику (подрядчику, исполнителю) на основании его письменного заявления в течении 10 (десяти) рабочих дней с момента получения такого заявления заказчиком путем перечисления на счет, реквизиты которого должны быть указаны в таком заявлении.
10.7. Предоставление обеспечения Поставщиком в соответствии с настоящим разделом не отменяет положений Договора, предусматривающих иные способы обеспечения исполнения Поставщиком своих обязанностей по Договору.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
11.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
11.2. Споры, возникающие в связи с Договором, должны разрешаться Сторонами путем переговоров, а при недостижении согласия рассматриваются в арбитражном суде по месту нахождения Заказчика с применением законодательства Российской Федерации.
11.3. Стороны согласовали, что датой подписания Сторонами Договора является дата подписания Заказчиком  Договора на сайте электронной торговой площадки.
11.4. При исчислении сроков по Договору Стороны руководствуются производственным календарем на соответствующий год, разработанным в соответствии с законодательством Российской Федерации и определяющим количество календарных, выходных и нерабочих праздничных дней в календарном году при пятидневной рабочей неделе с двумя выходными днями – субботой и воскресеньем. При этом срок, определенный днями, исчисляется в рабочих днях, если срок не установлен в календарных днях. Рабочим днем считается день, который не признается в соответствии с законодательством Российской Федерации выходным и (или) нерабочим праздничным днем.
11.5. Каждая Сторона подтверждает правильность (достоверность) сведений о себе, которые указаны в разделе «Адреса и банковские реквизиты сторон» Договора, и несет риск неблагоприятных последствий, связанных с неправильным (недостоверным) указанием таких сведений.
Стороны при изменении их адресов и (или) банковских реквизитов, указанных в разделе «Адреса и банковские реквизиты сторон» Договора, обязаны незамедлительно в письменной форме уведомить об этом другую Сторону. Риски неблагоприятных последствий, связанные с неуведомлением другой Стороны об изменении адреса (банковских реквизитов) несет Сторона, которая не уведомила другую Сторону об изменении своего адреса (банковских реквизитов).
11.6. Руководствуясь статьей 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, стороны пришли к соглашению, что Заказчик вправе в любое время отказаться от исполнения Договора полностью или частично, уведомив об этом другую сторону. Договор будет считаться соответственно расторгнутым или измененным с момента направления такого уведомления Поставщику. Изменение Договора, совершаемое по соглашению сторон, должно быть оформлено в письменной форме в виде Дополнения к Договору. Все приложения к Договору являются неотъемлемыми частями Договора. Дополнения к Договору с момента их подписания сторонами становятся неотъемлемыми частями Договора. Дополнения к Договору вступают в силу и становятся обязательными для сторон со дня их подписания сторонами, если иное не предусмотрено в тексте Дополнения.
11.7. Стороны настоящим достигли соглашения о том, что связанная с Договором корреспонденция в адрес Поставщика, направляемая Заказчиком, может быть передана лично под расписку руководителю организации, ее законному или уполномоченному представителю (если Поставщиком является юридическое лицо), а в случае если Поставщиком является физическое лицо – такому физическому лицу, его законному или уполномоченному представителю, направлено по почте заказным письмом или передано в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи, если Договором в отношении отдельных вопросов не установлен специальный порядок направления уведомлений. В случае направления указанной корреспонденции по почте заказным письмом оно считается полученным по истечении шести календарных дней с даты направления заказного письма. Заказным письмом Стороны считают почтовое отправление, в приеме которого отправителю выдается квитанция или накладная.
11.8. Под позицией товара по тексту Договора понимается - наименование товара, указанное в таблице Спецификации согласно порядковому номеру («№ п/п»).
11.9. Под передачей товара Заказчику по тексту Договора понимается момент вручения (отгрузки) товара Заказчику (указанному им лицу), при котором происходит подписание уполномоченным представителем Заказчика товарной накладной, что свидетельствует только о принятии Заказчиком указанного количества тарных мест и (или) веса брутто и не означает приемку товара по количеству (в том числе весу нетто), качеству, ассортименту, комплектности и (или) комплекту.
11.10. При исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2016 N 925 "О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами", не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.
11.11. Во всем ином, не урегулированном в Договоре, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
11.12. Стороны пришли к соглашению о соблюдении антикоррупционной оговорки, указанной в приложении № 2 к настоящему Договору.


12. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

Заказчик:
федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр охраны здоровья животных» (ФГБУ «ВНИИЗЖ»)
600901 г. Владимир, мкр. Юрьевец
ИНН 3327100048
КПП 332701001
УФК по Владимирской области
(ФГБУ «ВНИИЗЖ», л/с 20286U93150)
р/с 40501810400082000001
БИК 041708001
ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР
Поставщик:








Приложение № 1
к Договору от «____» _________ 2018г. № ____
СПЕЦИФИКАЦИЯ

№ п/п
Наименование товара. Функциональные (потребительские свойства) и технические характеристики товара. Требования к размерам товара.

Ед. изм.
по ОКЕИ
Количество поставляемого товара
Срок годности
Требования к упаковке
Требования к хранению
Другие требования

Цена за ед. товара с учетом НДС*, руб

Стоимость товара с учетом НДС*, руб.

1
Гемогидролизат (гидролизат белков крови ферментативный), прозрачная жидкость коричневого цвета, заморожена в флягах. рН раствора 6,8-7,2 аминный азот не менее 0,6%.
л
14 000
не менее
2 месяцев с момента поставки товара
В соответствии с действующими требованиями к упаковке и првилами перевозки
Хранить при t-20єC
Паспорт качества



2
Сыворотка крови крупного рогатого скота (КРС) нативная неспецифическая без консерванта 3 категории. Сыворотка нестерильная, нетоксичная. Внешний вид: прозрачная жидкость соломенно-желтого цвета, допускается слегка красноватый оттенок, при хранении возможна опалесценция и незначительный осадок, разбивающийся при встряхивании, заморожена в флягах. Кровь для сыворотки берется от КРС в возрасте от 2 до 6 лет (вес 300-450 кг), свободная от инфекционных и инвазионных заболеваний, без примесей, без признаков гемолиза, антител, токсинов, лизинов, липидов, микоплазмы, степннь ее обсемененности банальной микрофлорой не должна превышать 1х104ед/мл, гемоглобин не более 60мг%, рН 7,2 - 8,0%, общий белок 5,5 - 8,0%.
л
36 000
не менее 12 месяцев с момента поставки товара
В соответствии с действующими требованиями к упаковке и првилами перевозки
Хранить при t -20єС
Паспорт качества



3
Сыворотка крови крупного рогатого скота, 1-й категории, стерильная,
·-облученная. Сыворотка крови крупного рогатого скота нативная, неспецифическая без добавления консерванта. В замороженном виде твердая масса соломенного цвета. В размороженном - жидкость соломенного цвета, допускается незначительная опалесценция, без примесей Стерилизация каскадного типа: осветляющая фильтрация, финишная стерилизующая фильтрация 0,22-0,1 мкм, с последующим
·-облучением. Применяется в качестве источника дополнительных питательных веществ и ростовых факторов при культивировании клеток in vitro, а также для нейтрализации трипсина других культуральных и вирусологических целей. Сыворотка крови должна обеспечивать образование сплошного монослоя перевиваемой культуры клеток СПЭВ, MDBK и BHK-21 на 3–4 сутки, индекс пролиферации составляет 4,5; 6 и 10 относительных единиц соответственно; для клеток ВНК-21/2-17 кратность прироста 4-6 за 48 часов. Биохимические показатели сыворотки крови крупного рогатого скота: сыворотка стерильна, рН не менее 7,7, общий белок – не менее 70,0 г/л, микоплазмы не выделяется на селективных средах и в ПЦР, содержание Ig G – не менее 200 мкг/мл, эндотоксинов – 80 EU/ml (< 0.07 нанограмм/мл), не цитотоксична, оптическая плотность при длине волны 492 нм, единицы оптической плотности – 0,25, тестирована на культуре клеток СПЭВ, MDBK и BHK-21. Контаминация вирусами и микоплазмами не допускается.
л
500
не менее 12 месяцев с момента поставки
В соответствии с действующими требованиями к упаковке и првилами перевозки
Хранить при t -20єС
Паспорт качества




Итого: __________________ рублей _________ копеек с учетом НДС*.
( в случае если в соответствии с законодательством о налогах и сборах Поставщик признается плательщиком НДС и не использует право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанные с исчислением и уплатой НДС, и предметом настоящего Договора не является операция, освобождаемая от налогообложения
Приложение № 2

к Договору от «____» _________ 2018г. № ____

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
ФГБУ «ВНИИЗЖ» ведет антикоррупционную политику и развивает не допускающую коррупционных проявлений культуру.
В связи с чем, при исполнении своих обязательств по настоящему договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, работникам друг друга, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели, ставящего указанных лиц в определенную зависимость.
Под действиями лица, осуществляемыми в пользу стимулирующей его стороны, понимаются:
предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами, если такие преимущества не предусмотрены действующим законодательством и локальными актами Стороны;
предоставление каких-либо гарантий, не связанных с предметом договора;
ускорение существующих процедур, если такое ускорение не предусмотрено действующим законодательством и локальными актами Стороны;
иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.
В случае возникновения у одной из Сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо настоящих положений, указанная сторона обязуются уведомить другую Сторону в письменной форме.
В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо настоящих положений, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
После письменного уведомления Стороны имеют право приостановить исполнение обязательств по настоящему договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.
В случае нарушения Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в настоящем приложении действий, когда такое нарушение подтверждено компетентными органами и/или неполучения другой стороной в установленный законодательством срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, пострадавшая от таких действий Сторона вправе требовать возмещения убытков, возникших в результате такого нарушения.



( - информация об уполномоченном лице ФГБУ «ВНИИЗЖ», утвердившем данную документацию, и о дате ее утверждения указана в составе электронной подписи.












Приложенные файлы

  • doc 36347920
    Размер файла: 304 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий