7 Клей для плитки «Вебер (Weber)-Ветонит (Vetonit) абсолют» серый Влагостойкость и морозостойкость эластичность прочность сцепления 2,0 МПа

-ВБ
на выполнение текущего ремонта по перепланировке помещений ВКО на 3 этаже КДЦ
ГАУ РС (Я) «Республиканская больница №1 – Национальный центр медицины»
г. Якутск «___» ___________ 2016 г.

Государственное автономное учреждение Республики Саха (Якутия) «Республиканская больница №1-Национальный центр медицины», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Лугинова Николая Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и, ________________________, определенное по результатам электронного аукциона (протокол № _______________________________ от «___» __________ 2016 г.), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________________________, действующего на основании __________, с другой стороны, руководствуясь Федеральным законом от 18.07.2011 г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд ГАУ РС (Я) «РБ №1-НЦМ», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Подрядчик обязуется выполнить для Заказчика, а Заказчик обязуется обеспечить приемку и оплату выполнения текущего ремонта по перепланировке помещений ВКО на 3 этаже КДЦ.
1.2. Сроки выполнения работ определяются согласованным сторонами графиком выполнения работ (Приложение №2), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.3. Настоящий Договор, заключенный по результатам электронного аукциона на право заключения Договора на выполнение текущего ремонта по перепланировке помещений ВКО на 3 этаже КДЦ для государственных нужд ГАУ РС (Я) «Республиканская больница №1-Национальный центр медицины», является основанием для финансирования оплаты выполненных работ.
1.4. Подрядчик предоставляет обеспечение исполнения Договора в размере 5% от начальной максимальной цены Договора на сумму 37 440,50 рублей в форме залога денежных средств.
1.5. Обеспечение исполнения Договора осуществляется победителем аукциона до подписания Договора. Платежный документ о передаче в залог денежных средств или безотзывная и непередаваемая банковская гарантия (подлинник) с копией лицензии банка передается Заказчику по акту приемки-передачи на момент заключения Договора. Счет для перечисления денежных средств указан ниже по тексту.
1.6. Денежные средства возвращаются Подрядчику при условии надлежащего выполнения им всех своих обязательств, в течение пяти банковских дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Подрядчиком в этом письменном требовании. Банковская гарантия возвращается на основании доверенности.
1.7. Обеспечение исполнения Договора распространяется, в том числе, на обязательства по возврату авансового платежа (при его наличии) в случае неисполнения обязательств по Договору, уплате неустоек в виде штрафа, пени, предусмотренных Договором, а также убытков, понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по Договору.
1.8. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия гарантийного обслуживания, предусмотренный п.3.1.10. Настоящего договора, не менее чем на один месяц.
1.9. Платежные реквизиты Заказчика для перечисления денежных средств, в качестве обеспечения исполнения Договора:
Министерство финансов РС (Я) ГАУ РС (Я) "Республиканская больница №1-Национальный центр медицины"
л/с 30054035069
ИНН 1435099188 КПП 143501001
Р/сч 40601810100003000001
БИК 049805001
Отделение - НБ Республики Саха (Якутия) Банка России г. Якутск
ОКТМО 98701000
КБК 00000000000000000140-55
1.10. В случае недостаточности денежных средств, перечисленных в качестве обеспечения исполнения Договора для покрытия начисленной неустойки (штрафов, пени) или прекращения, по каким либо причинам, действия банковской гарантии Заказчик вправе осуществить взыскание неустойки в бесспорном порядке путем удержания суммы неустойки из суммы, подлежащей по договору при окончательном расчете с Поставщиком.
2. Цена Договора
2.1. Цена Договора устанавливается в соответствии с протоколом подведения итогов электронного аукциона от «____» ___________ 2016 г. № ________________________________ и составляет __________ (______________________) рублей ___ копеек.
Цена включает в себя стоимость работ с учетом всех затрат, предусмотренных сметным расчетом.
2.2. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок его исполнения.
2.3. В случае, если Подрядчик применяет упрощенную систему налогообложения (УСН), цена Договора уменьшается на сумму НДС.

3. Права и обязанности сторон
3.1. Подрядчик обязуется:
3.1.1. Выполнить работы в объемах и в сроки, предусмотренные настоящим Договором и приложениями к нему, в соответствии с:
1) размещенным заказом;
2) технологическими условиями утвержденной сметной документации, включая возможные работы, определенно в ней не упомянутые, но необходимые для полного завершения работ по настоящему договору;
3) действующими строительными, санитарными, природоохранными и другими нормами;
4) иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими выполнение работ данного вида.
3.1.2. Обеспечить качество выполненных работ и поставляемых материалов, также обязательное согласование с Заказчиком применяемых материалов. На поставляемые материалы предоставлять сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество и соответствие требованиям пожарной безопасности, действующим строительным, санитарным и другим нормам.
3.1.3. Осуществить поставку, складирование необходимых материалов и конструкций на строительной площадке, обеспечить их приемку и разгрузку. Подрядчик сохраняет за собой право собственности на указанное имущество, на нем лежит риск случайной утраты имущества, повреждения до момента сдачи объекта в гарантийную эксплуатацию согласно ст. 741 ГК РФ.
3.1.4. До начала работ согласовать с Заказчиком любое изменение от проектных решений при производстве работ, так как любое отклонение от требований сметной документации без согласования с Заказчиком является дефектом и подлежит исправлению за счет средств Подрядчика.
3.1.5. Информировать Заказчика о заключении договора подряда с субподрядчиками.
3.1.6. Обеспечить в ходе производств работ выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности, соблюдение природоохранных, экологических норм и иных нормативных правовых актов.
3.1.7. Обеспечить и содержать за свой счет охрану объекта, материалов, оборудования, стоянки техники и другого имущества, необходимого для осуществления работ на строительной площадке, ограждение мест производства работ с начала производства работ до подписания акта приемки его в эксплуатацию.
3.1.8. За свой счет осуществлять содержание и уборку места проведения работ.
3.1.9. По окончанию работ предъявить Заказчику акты выполненных работ по форме по форме КС-2, счет-фактуру, и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3. При наличии замечаний Заказчик подписывает справки только после устранения замечаний. Работы, выполненные Подрядчиком с нарушением СНиП, технических условий, с отступлениями от требований сметной документации Заказчиком не оплачиваются.
3.1.10. В гарантийный срок 24 месяца, с момента принятия работ, устранять выявленные недостатки. Выявленные в течение гарантийного срока недостатки должны быть устранены в течение 10 дней с момента получения претензии от Заказчика.
3.1.11. Обеспечить своевременное оформление исполнительной, рабочей документации и устранение замечаний Заказчика по ходу и качеству работ.
3.1.12. Возместить ущерб, нанесенный Заказчику, в полном объеме, определенный по результатам контрольных обмеров, проверок, проводимых Заказчиком, контрольными, ревизионными и иными уполномоченными органами, независимо от времени их проведения.
3.1.13. В 5-дневный срок со дня подписания акта приемки законченных работ на объекте вывезти за пределы РБ №1-НЦМ принадлежащее ему имущество.
3.2. Заказчик обязуется:
3.2.1. Обеспечить своевременное финансирование работ.
3.2.2. Своевременно освободить помещения отделений, где будет проводиться ремонт.
3.2.3. Обеспечить своевременную приемку и оплату выполненных работ на условиях настоящего Договора при поступлении средств из бюджета РС (Я).
3.2.4. Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора.
Заказчик вправе:
3.2.5. Осуществлять контроль и надзор за ходом, качеством, стоимостью выполняемых работ, соблюдением срока их выполнения, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
3.2.6. Не принимать работы, дополнительно выполненные Подрядчиком, вместо или сверх предусмотренных сметной документацией и письменно не согласованных с Заказчиком.
3.2.7. Потребовать замены строительного материала ненадлежащего качества на качественный, соответствующий условиям настоящего Договора.
3.2.8. Потребовать безвозмездного устранения недостатков выполненных с нарушением требований пожарной безопасности работ, действующих строительных, санитарных, природоохранных и других норм.
3.2.9. Отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков в случае, если Подрядчик не приступит своевременно к исполнению Договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможно.
3.2.10. По своему выбору в случаях, когда Работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от Договора, ухудшившими результат Работ или с иными недостатками, которые делают их непригодными для предусмотренного Договором использования:
- потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
- потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения стоимости Работ;
- устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третье лицо с отнесением расходов на устранение недостатков на Подрядчика.
3.2.11. Отказаться от оплаты работ в случае обнаружения недостатков, которые не могут быть устранены Подрядчиком.
3.2.12. Привлекать независимых экспертов (организации), осуществляющих технический надзор за проведением ремонтно-строительных работ.
4. Сдача и приемка результатов работ
4.1. Сдача и приемка результатов работ осуществляются на основании Технического задания, сметной документации и оформляются Актом выполненных работ, оформленным по унифицированным формам № КС-2, № КС-3, утвержденным постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 г. № 100.
4.2. Приемка работ производится комиссией в составе представителей Заказчика и Подрядчика. По усмотрению Заказчика возможно привлечение других организаций (технический надзор и др.).
4.3. Приемка скрытых работ производится по конструктивным элементам, которые частично или полностью скрыты при последующих работах. Подрядчик в письменном виде не менее чем за 3 суток до проведения приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, уведомляет Заказчика о необходимости проведения приемки.
Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика (не был проинформирован об этом или проинформирован с опозданием), то Подрядчик обязан открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика, по требованию Заказчика и восстановить после этого конструкцию за свой счет.
4.4. Не позднее ___ (___) рабочих дней после получения от Подрядчика документов, указанных в п. 4.1 Договора, Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку выполненных работ (этапа) по Договору на предмет соответствия их объема и качества требованиям, изложенным в Договоре.
4.4. К каждому акту приемки скрытых работ обязательно должны прилагаться документы, подтверждающие качество примененных материалов (сертификаты качества, паспорт и др.).
4.5. Обязательным условием для приемки любых видов работ является соответствие применяемых материалов, изделий и оборудования нормативным и техническим документам, требованиям пожарной безопасности, а также наличие исполнительной документации.
4.6. При наличии замечаний и претензий к выполненным работам Заказчик в течение ___ рабочих дней со дня получения от Подрядчика Акта приемки выполненных работ направляет мотивированный отказ от приемки работ.
4.7. В мотивированном отказе Заказчиком от приемки работ указывается перечень замечаний и претензий к выполненным Работам и сроки их устранения. Замечания и претензии устраняются Подрядчиком за свой счет, если они не выходят за пределы условий настоящего Договора.
4.8. После устранения выявленных недостатков Подрядчик обязан письменно уведомить об этом Заказчика и вновь представить акты приемки выполненных работ.
4.9. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты штрафных санкций, предусмотренных настоящим Договором.
4.10. Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работ, которые могли быть установлены при приемке.
4.11. Датой выполнения Подрядчиком своих обязанностей по настоящему Договору считается дата подписания Заказчиком итогового Акта выполненных работ.
4.12. Гарантийный срок по качеству выполненных работ и использованных материалов составляет не менее 24-х месяцев с даты подписания сторонами акта приемки выполненных работ. Под гарантией понимается устранение Подрядчиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки Работ.

5. Порядок расчетов
5.1. Авансовый платеж не предусмотрен.
5.2. Платеж в 100%-ом размере Заказчик производит при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в установленный настоящим Договором срок, в течение 60 дней по предъявлению счета Подрядчиком перечислением на расчетный счет Подрядчика безналичным путем после получения от Подрядчика следующих документов:
- акта приемки выполненных работ по форме КС-2 в 2-х экземплярах. Форма КС-2 заполняется в соответствии со сметной документацией, которая является Приложением №3 к настоящему Договору, и была принята за основу определения цены Договора, Протоколом цены Договора согласно фактически выполненных объемов работ за отчетный период. Лимитированные и прочие затраты, включенные в окончательную цену Договора, в актах выполненных работ (форма КС-2) списываются пропорционально объемам выполненных работ.
- справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 в 2-х экземплярах.
- счета и счета-фактуры по 1-му экземпляру.
- счетов-фактур, платежных поручений, товарно-транспортных накладных на использованные в ходе работ строительные материалы, актов на разборку, скрытые работы, на вывоз мусора, сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.
5.3. Расчет осуществляется платежным поручением Заказчика или иным способом, установленным законодательством Российской Федерации в рублях в безналичной форме.

6. Сроки выполнения работ
6.1. Работы, указанные в 1.1. настоящего Договора должны быть выполнены Подрядчиком в срок: в течение 25 дней со дня подписания Договора. (Приложение №2)

7. Ответственность Сторон
7.1. За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы - 10 процентов цены Договора.
7.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства по настоящему Договору, Заказчик вправе потребовать уплату пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается Договором в размере одной сотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Договора.
Подрядчик освобождается от уплаты пени, установленной настоящим пунктом Договора, если докажет, что просрочка исполнения произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
7.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства оплаты выполненных работ в срок, установленный п. 5.2. настоящего Договора, Подрядчик вправе потребовать уплату пени в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
Заказчик освобождается от уплаты пени, установленный настоящим пунктом Договора, если докажет, что просрочка исполнения произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8. Основания освобождения от ответственности
8.1. Ни одна из сторон не будет нести ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение одной из сторон своих обязательств, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, которые возникли после заключения договора. К таким обстоятельствам стороны относят: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, войну, военные действия, забастовки, принятие органами государственной власти и управления нормативных актов, делающих невозможным исполнение или надлежащее исполнение сторонами своих обязательств.
8.2. Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияло на неисполнение обязательства в срок, указанный в Договоре, то этот срок отодвигается соразмерно на время действия соответствующего обстоятельства.
8.3. Сторона, для которой сделалось невозможным исполнение обязательств, вследствие вышеуказанных обстоятельств, обязана немедленно, не позднее 5 дней с момента их наступления и прекращения, в письменной форме уведомить другую сторону.
8.4. Если указанные обстоятельства будут длиться более 2 месяцев, каждая из сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, предварительно уведомив другую сторону за 5 календарных дней до даты расторжения. В этом случае стороны обязаны произвести взаимные расчеты с учетом стоимости фактически выполненной работы.
После произведенных взаимных расчетов стороны не вправе требовать друг от друга возмещение каких-либо иных убытков.

9. Порядок изменения и расторжения Договора
9.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны всеми Сторонами.
9.2. Расторжение Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.
9.3. Подрядчик может воспользоваться правом на односторонний отказ от исполнения Договора в случаях, если Заказчик неоднократно нарушает срок оплаты.
9.4. Заказчик может воспользоваться правом на односторонний отказ от исполнения Договора в случаях, если:
- Подрядчик существенно нарушил требования к качеству выполнения работ;
- Подрядчик в срок не выполнил требования Заказчика о полном выполнении работ или неправильном выполнении работ, предусмотренным Договором;
- Подрядчик выполнил работу ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для покупателя срок;
- Подрядчик существенно или неоднократно нарушает сроки выполнения работ;
- Подрядчик своевременно не приступает к исполнению обязательств по настоящему Договору или выполняет Работы настолько медленно, что окончание их к сроку, установленному Договором, становится явно невозможным.
9.5. В случае одностороннего отказа от исполнения Договора одна сторона обязана уведомить другую о своем намерении. В этом случае Договор считается расторгнутым с момента надлежащего уведомления Заказчиком подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Договора.
9.6. При изменении юридического адреса, банковских реквизитов и формы собственности Подрядчик в двухнедельный срок обязан письменно известить об этом Заказчика. В случае прекращения деятельности Подрядчика Стороной Договора является его правопреемник.
9.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах: по одному для каждой Стороны.

10. Разрешение споров
10.1. Если в течение 30 дней после начала переговоров Стороны не могут разрешить спорный вопрос по Договору, то любая из Сторон может потребовать решения этого вопроса путем судебного разбирательства в Арбитражном суде Республики Саха (Якутия).

11. Срок действия Договора
11.1. Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами.
11.2. Срок действия Договора истекает по исполнении обязательств обеими Сторонами.

Приложения к Договору, являющиеся его неотъемлемой частью:
Приложение №1 – Техническое задание
Приложение №2 – Календарный план производства работ
Приложение №3 – Локальная смета
Приложение №4 – форма Акта сдачи-приемки работ


12. Адреса и реквизиты сторон:
Заказчик:
ГАУ РС (Я) «Республиканская больница №1-
Национальный центр медицины»
677010, Россия, Республика Саха (Якутия),
г. Якутск, Сергеляхское шоссе, 4
тел.: (4112) 39-50-01, факс: 39-57-88
ИНН 1435099188 КПП 143501001
л/с 30054035069
Р/счет 40601810100003000001
Отделение - НБ Республики Саха (Якутия) Банка России г. Якутск
БИК 049805001

________________ Н.В. Лугинов
«____»____________ 2016 г.
М.П.
Подрядчик:
«____________________»
ИНН/КПП: _______________/_______
Юридический адрес:
________________________________
ОКТМО________________________________
ОКПО________________________________
Дата постановки на учет в налоговом органе ДДММГГГГ
ОКАТО: ________________
Телефон________________
E-mail: _________________________
Банковские реквизиты:

______________ /____________/
«____»____________ 2016 г.
М.П.


































































Приложение №1
к Договору № 01-.-ВБ
от «____» ___________ 2016 г.

«СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДАЮ»
Главный инженер Технический директор
ГАУ РС (Я) «РБ №1-НЦМ» ГАУ РС (Я) «РБ №1-НЦМ»

________________ Ковров Ф.Ф. ________________ Попов А.Ю.
«____» __________ 2016 г. «____» __________ 2016 г.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение текущего ремонта по перепланировке помещений ВКО на 3 этаже КДЦ

Строительно-монтажные работы
Подготовительные работы перед малярными работами: Накрыть полы, чтобы не повредить напольное покрытие, заклеить малярной лентой откосы дверей и окон, места примыкания потолков к стене, места стыков линолеума к стене, кабель-каналы (каналы медгазов, вентиляции, электрики), места примыкания настенных шкафов к стенам, накрыть настенные лампы.;
Перед покраской стен, производится расчистка старой краски до 10% от объема со шпаклеванием, затем отшлифовать. Трещины и выбоины зашпаклевать, после отшлифовать. Обработать грунтовкой зашпаклеванные места;
Покраску стен производить моющейся водоэмульсионной краской согласно характеристикам, указанным ниже. Цвет колера согласовать с заведующими отделениями.
Красить в два слоя. Второй слой красить после полного высыхания первого слоя и с согласованием с Техническими службами;
Сразу отмывать места подтеков и брызг от красок и шпатлевок;
Бывшие помещения пищеблока переоборудовать в кабинеты для Внебюджетного консультативного отдела (ВКО) – прорубить с коридора проемы, установить двери медицинские, соорудить остекленную перегородку для регистратуры со столешницей и окошком для регистратуры из алюминиевых конструкций;
Перегородки из кладки разобрать, установить перегородки из ГКЛВ, демонтировать двери ведущие в пищеблок, проемы закрыть, облицевать ГКЛВ;
Во всех кабинетах отремонтировать напольную плитку, стеновые плитки разобрать, годные плитки сложить и передать ОЭЗ, стены очистить от клея, зашпаклевать, все кабинеты и наружные стены с коридора покрасить;
Подвесной потолок разобрать, смонтировать новый потолок с плитами 600*600 мм «Армстронг Биогуард»;
В помещении регистратуры смонтировать шкаф-купе для документации из МДФ на всю стену;
Уборка рабочего места и вывоз строительного мусора в мешках производится каждый день.

Водопровод и канализация
В помещениях необходимо установить раковины, подсоединив их к трубопроводам ХГВС и канализации. При прокладке соблюдать СП40-101-96. При выполнении работ по подключению к проложенному трубопроводу, если есть необходимость, разобрать участок гипсокартонной стены, для выполнения работ, с последующим восстановлением и покраской.
Для прокладки канализации требуется пробивка отверстий установками алмазного сверления.
После подключение сантехприборов. Восстановить покрытие стены и облицевать кафелем (цвет согласовать с техническими службами).
Также в одном из помещений произвести демонтаж стола с мойкой, демонтировать части трубопроводов ХГВС и канализации с последующей установкой заглушек, на данных трубопроводах.




Материалы для сантехнических работ:

Труба пластиковая полипропиленовая, материал для труб PP-R статистический сополимер полипропилена (Random сополимер). Труба для трубопроводов горячего водоснабжения PN20, с давлением при t=20°С - 2,0 МПа, при t=75°С - 0,6 МПа, максимальная температура: +95°С, диаметрами 25 мм, 20 мм.
Кран шаровой пластиковый для монтажа с пластиковыми трубами.
Крепление пластикового трубопровода - хомут для труб с шурупом и дюбелем ART VP4699 или эквивалент.
Фитинги полипропиленовые PN25.
Труба ПВХ канализационная диаметром 50 мм, 110 мм
Фитинги для труб ПВХ канализационные
Крепление для труб ПВХ канализационных.
Лист гипсокартонный влагостойкий, толщина 12,5 мм
Плитка керамическая настенная (20х30), цвет белый
Смеситель для раковины с хирургической ручкой с гибкой подводкой в комплекте.
Раковина керамическая белая с пьедесталом (в комплекте с креплениями)
Кран шаровый угловой.
Сифон для раковины металлический бутылочный, присоединительный размер к трубопроводу 40 мм.

Электроосвещение
Работники Подрядчика выполняемые электромонтажные работы должны иметь допуск не ниже III группы по электробезопасности. Перед выполнением работ проводится ознакомление работников Подрядчика с расположением объекта, схем электроснабжения, наименованиями электрооборудований. Работники Подрядчика выполняющие работы согласно дефектной ведомости должны предоставить документы, допускающие к данным видам работ. Отделом электроэнергетики проводится инструктаж по технике безопасности работников Подрядчика с записью в журнале инструктажей. Время проведения работ с 9-00 часов до 19-00 часов. Каждый выход Подрядчика на работу регистрируется в специальном журнале работ подрядных организаций в АДО Технических служб (ЦОМиД Блок Т-02) и оповещаются в отделе безопасности. Работы должны проводиться согласно ПЛАН-графика работ предоставленного Подрядчиком, расписанного на весь период действия договора. Во время выполнения работ Подрядчик должен вести журнал производства работ.
Выполнить работу согласно действующим документам: Правила устройства электроустановок (ПУЭ), Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок ( от 24.07.2013г. №328н), Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП) -2003 г., Строительные нормы и правила СНиП12-04-2002, СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства, ГОСТ Р 50571.5.54-2011 (МЭК 60364-5-54:2002), Нормативно-техническими документами (НТД) по безопасности труда. Другими нормативными документами обеспечивающими условиям правильного монтажа.
СанПиН 5179-90.Выбор и монтаж электрооборудования и электроматериалов осуществить согласно смете и дефектной ведомости;
Соблюдение санитарно-эпидемиологического режима (наличие у исполнителей работ санитарных книжек, спецодежда, своевременная уборка рабочих мест и т.д.
Демонтаж кабелей производится после отключения с них напряжения с электрощита. Демонтированные кабеля и розетки остаются у Заказчика
Место и вид установки электрических розеток предоставляется Заказчиком. Остатки от монтированных кабелей остаются у Заказчика. Все концы групповых кабельных линий электрических розеток заводить в распределительные щиты и подключить к автоматическим выключателям. Цвета розеток и кабель-каналов должны быть белыми.
Кабеля прокладываются согласно схемы-проекта Заказчика. Схема прокладки кабелей предоставляется Заказчиком на месте работы. Кабель укладывается на лотки под подвесными потолками. Для оборудования расположенного в центре помещения кабель прокладывается через потолок нижнего этажа. Подвесной потолок коридора для прокладки кабеля разбирается и собирается Подрядчиком. Открывать и закрывать подвесные потолки строго в х/б перчатках. Потолочные элементы пришедшие в негодность в результате неправильных действий исполнителя, восстанавливаются за счет исполнителя. Стремянки, лестницы, инструменты Заказчик не предоставляет. Все монтируемые кабеля должны быть медными, цветовая кодировка должна соответствовать принятым в электротехнике стандартам. Каждый проводник должен быть промаркирован и пронумерован. Внутри помещений под потолком и в стенных перегородках все кабеля прокладываются в ПВХ трубах с закреплением на стенах, конструкциях. В местах, где нет возможности скрытой прокладки, кабеля прокладываются в кабель-каналах по стенам помещений с согласованием представителя Заказчика. Места соединения и ответвления жил проводов и кабелей, а также соответствующие зажимы должны иметь изоляцию, равноценную изоляции жил целых мест этих проводов и кабелей. Соединения и ответвления проводов и кабелей выполняют с помощью соединительных и ответвительных коробок из несгораемого материала. Светильники приобретаемые согласно дефектной ведомости должны быть светодиодные (аналог люминесцентного светильника 2х36Вт) под установку в подвесные потолки. Гарантия Подрядчика на светодиодные светильники должна быть не менее 1 года.

Вентиляция:

После окончания работ по монтажу систем вентиляции производятся предпусковые, индивидуальные и комплексные испытания, которые следует выполнять в соответствии с требованиями СНиП 3.05.01-85 и СНиП 3.05.05-84.

Технологическая последовательность монтажа вентиляционных систем:
Подбор и комплектование оборудования, воздуховодов, фасонных частей, расходных материалов;
Завоз и складирование воздуховодов, оборудования, расходных материалов, инструментов;
Комплектование воздуховодов и фасонных частей;
Установка фундаментов и установка креплений;
Укрупненная сборка воздуховодов;
Доставка деталей и оборудования к месту монтажа;
Разборка потолков;
Пробивка проемов, прорезка отверстий;
Предмонтажная ревизия;
Прокладка воздуховодов;
Монтаж деталей систем (решеток, диффузоров и т.д.);
Заделка стыков;
Сборка потолков;
Пуск и регулировка систем (предпусковые, индивидуальные и комплексные испытания);
Обкатка смонтированного оборудования;
Сдача систем в эксплуатацию.

Характеристики основных материалов по вентиляции

№ п/пп
Наименование товара
Характеристики

1
Воздуховоды и фасонные части
из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм.

2
Диффузоры
Потолочные, пластиковые «АРКТОС» марки ДПУ универсальные ДПУ-М, диаметр 160 мм. или эквивалент.


Общие требования
Участник размещения заказа должен обеспечить поставку и выполнение работ в соответствии с условиями, определенными в проекте Договора;
Срок гарантии на выполненные Работы составляет не менее 24 месяцев, с даты подписания Акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3);
В заявке на участие в аукционе в электронной форме необходимо указать товарный знак, предлагаемого для использования при выполнении работ материала, страну происхождения материала;
Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям, за достоверность сведений о стране происхождения, за сохранность всех поставленных для реализации контракта материалов

Характеристики основных материалов

1
Воднодисперсионная моющаяся акриловая краска «PARADE W4», «PARADE W100» или эквивалент
Плотность составляет не менее 1,7 кг/л,, расход  не менее 1 л на 8 мІ.
Первый слой разводить до 10%. Сухой остаток
составляет не менее 64,31%;
Высыхание: от 1 до 1,5 ч.;
Условные циклы мытья: от 3 000 до 20 000
Не ниже 2 класса на мокрое истирание по системе оценки
DIN EN 13300
Степень блеска  не менее 2,3 единиц;
Глянец: матовый;
Фасовка: 9 и 10 л;
Цвет: белый; Свойства: моющаяся;
Состав: акриловые сополимеры, диоксид
титана, карбонат кальция, вода;
Хранение: при температуре не ниже +5 град.С, но
не выше +30 град. С;

2
Шпаклевка «Vetonit LR+» 25 кг
состав: полимерный клей, известняк
цвет: белый
размер фракции: не более 0,3 мм
пропорция воды и смеси: 0,36 л воды на 1 кг сухой смеси, или 9 л воды на один мешок (25кг) сухой смеси расход шпаклевки: 1,2 кг/м2 на 1 мм толщины слоя
рекомендуемая толщина слоя: от 1 до 5 мм
жизнеспособность растворной смеси: 24 часа, при хранении в закрытой емкости 48 часов
срок высыхания слоя рекомендуемой толщины: 24 часа при температуре воздуха +20°С; 48 часов при температуре воздуха +10°С
срок годности: 18 месяцев с момента изготовления
ГОСТ28013-98

3
Штукатурка «КНАУФ Ротбанд» 30 кг
Расход на 1 м2 – не более 8,5 кг;
Насыпной вес – не менее 730 кг/м3;
Размер зерна – не более 1,2 мм;
Минимальная толщина нанесения слоя – не менее 5 мм;
Максимальная толщина нанесения слоя – не более 50 мм;
Рекомендуемая толщина нанесения слоя – не менее 10 мм;
Время набора прочности – не менее 7 суток;
Плотность в отвержденном состоянии – не менее 950 кг/м3;
Время созревания раствора – не менее 10 мин;
Время рабочего состояния раствора в открытой таре – от 20-25 мин;
Время высыхания одного слоя – от 45-60 мин.
ГОСТ 31377-2008

4
Грунтовка «Бетонконтакт Ceresit»
Расход: от 0.2 до 0.5 л/м2 Время высыхания: от 3 до 4 часа Цвет: густая розовая жидкость Температурный диапазон: от +5 до +30 градусов

5
Малярная бумажная лента
Ленты малярные в рулонах: ширина ленты – 50 мм, длина – 50 м.

6
Гипсокартонные и гипсоволокнистые листы влагостойкие ТИГИ-Кнауф
Толщина 12,5 мм., ГКЛВ (влагостойкий), ГВЛВ (влагостойкий) группа горючести - Г1 (по ГОСТ 30244), к группе воспламеняемости В3 (по ГОСТ 30402), к группе дымообразующей способности Д1(по ГОСТ 12.1.044), к группе токсичности Т1(по ГОСТ 12.1.044)
ГОСТ 6266-97

7
Клей для плитки «Вебер (Weber)-Ветонит (Vetonit) абсолют» серый
Влагостойкость и морозостойкость;
эластичность; прочность сцепления 2,0 МПа;
корректировка неровностей поверхности глубиной до 30 мм; облицовка керамической плиткой любых полов, в том числе,
подогреваемых;
возможность хождения по облицованной поверхности через 24 – 48 час;
Адгезия более 2 Мпа, жизнеспособность смеси 2 часа, Время корректировки положения плитки 10 мин,

8
Затирка для швов «Ceresit CE 35 Super”. Цвет белая.
Состав: смесь цемента с минеральными заполнителями и полимерными
модификаторами;
Насыпная плотность сухой смеси- 1,0 кг/дм3;
Плотность растворной смеси- 1,8 кг/дм3;


10
Плитка напольная керамическая, толщиной не менее 10 мм
ГОСТ 6787-2001, толщина не менее 10 мм.

11
Алюминиевые конструкции (Блоки перегородочные из алюминиевого профиля с остеклением, системы АLT 111 или эквивалент
Высокопрочный сплав алюминия EN AW-6060 по
Европейскому Стандарту CSN EN 573-3.

12
Утеплитель ИЗОВЕР или минвата марки 125
Теплопроводность: от 0,049 до 0,0052 Вт/м*К, в сухом состоянии при
температуре 25+5*С
ГОСТ 9573-96

13
Медицинские двери белые гладкие
Полотно деревянное, покрытое пластиком HPL толщиной 1 мм;
Наполнение полотна: трубчатое ДСП;
Коробки изготавливаются из оцинкованной стали толщиной 1,5 мм, окрашенной в цвет полотна по карте RAL;
Возможно изготовление с остеклением;
Окно может быть: круглое, квадратное, прямоугольное;
Стекло может быть: прозрачное, матовое, армированное;
Внизу полотна могут быть пластины из нержавеющей стали;
Толщина полотна 41-43 мм;
Вес полотна 25 кг;                 

14
Подвесной потолок Биогуард (Bioguard Plain) Армстронг 
Плита белого цвета со специальным бактерицидным покрытием и устойчивостью к царапинам;
Формат: 600х600 мм;
Толщина плиты: BioGuard Plain board 15 мм;
Материал: минеральное волокно
Цвет: белый
Фактура: гладкая ровная структура без рисунка
Кромка: board;
Влагоустойчивость: до 95%
Шумоизоляция: 37 dB
Шумопоглощение: 0,15
Класс пожарной опасности: КМ1
Чистка поверхности плит: можно мыть
Вес плиты: ~ 4,6 кг/м2



Наименование и объемы выполняемых работ приведены в дефектной ведомости;
Требования к качеству, техническим характеристикам работ: установлены законодательством и нормативно-техническими документами (НТД), имеющими в отношении предмета договора обязательную силу, в т.ч. в отношении требований к характеристикам и качеству работ по внутренней отделке и устройству инженерных систем - разделами 3-7 санитарных правил СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность». Основные требования к используемым материалам и изделиям, их характеристикам и способам применения, к цветовым решениям и т.п. указаны выше к настоящему документу. Технологическая последовательность проведения работ устанавливается согласно строительным нормами и правилам, техническим регламентам и стандартам, но не должна противоречить санитарным правилам СанПиН 2.1.3.2630-10.
Выполняемые работы и используемые при их выполнении материалы должны соответствовать СНиПам, ГОСТам, ТУ, правилам и нормам пожарной безопасности, техники безопасности и другим нормам, установленным законодательством РФ в соответствии с требованиями СНиПов, ППБ 01-03, СанПиНов и других действующих нормативно-технических документов, а также с применением новых технологий, не увеличивающих цену контракта;
Соблюдение санитарно-эпидемиологического режима (наличие у исполнителей работ спецодежды, своевременная уборка рабочих мест, вывозка строительного мусора за территорию учреждения мест и т.д);
Работы производятся только в отведенной зоне работ. Работы производятся с минимально необходимым количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха.
Работы должны соответствовать техническим регламентам о безопасности зданий и сооружений (384-ФЗ от 30.12.2009), о требованиях пожарной безопасности (123-ФЗ от 22.07.2008), ППБ 01-03, иной обязательной НТД. Безопасность проведения работ, требования к охране труда и технике безопасности (в т.ч. для персонала Заказчика, пациентов и иных лиц) предусматривается согласно СНиП 12-03-2001 и 12-04-2002, СанПиН 2.2.3.1384-03 и 2.2.3.2733-10, Правил пожарной безопасности ППБ 01-03, НТД по безопасности труда. Используемые при проведении работ стройматериалы, оборудование, изделия и конструкции должны быть разрешенными к применению на территории РФ, иметь документы (сертификаты соответствия или др.), подтверждающие качество и безопасность продукции.
Для проведения работ указанных в дефектной ведомости, Подрядчику свидетельство о допуске по видам работ не требуется;
Цена договора должна включать все расходы на выполнение работ в полном объеме, а также расходы на: уплату налогов и другие обязательные платежи, т.е. является конечной ценой. Расчет производится после выполнения всех предусмотренных работ, включая вывоз строительных отходов, по факту приемки работ, в течение 60 дней со дня предоставления Подрядчиком всех необходимых бухгалтерских документов (акта выполненных работ, счета-фактуры, справки, счета).
Срок проведения работ: 25 дней после подписания договора, согласно утвержденному графику проведения работ.
Гарантийный срок – не менее 24 месяцев со дня подписания акта выполненных работ.
Начальная (максимальная) цена контракта – 748 810 руб. 00 коп.

Составил_______________________ Федоров И.И.









Приложение №2
к Договору № ____________
от «____» ___________ 2016 г.



Календарный план на выполнение текущего ремонта по перепланировке помещений ВКО на 3 этаже КДЦ




№п/п
Наименование работ и затрат
Кол-во дней

1



2



3



4



8



9
Итого дней:




























Приложение №3
к Договору № ____________
от «____» ___________ 2016 г.



ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

№ поз.
Шифр, номер норматива, код ресурса
Наименование работ
Единица измерения
Количество
Сметная стоимость в базисных ценах
Сметная стоимость в текущих ценах
Индекс





на единицу измерения
общее
на единицу измерения
общая
на единицу измерения
общая



ИТОГО: _______________(___________________) рублей 00 копеек, НДС ________________.



Заказчик:
Генеральный директор
ГАУ РС (Я) «Республиканская больница №1 -
Национальный центр медицины»

____________________ Н.В. Лугинов
«___»____________ 2016 г.
М.П.

Подрядчик:





«___»____________ 2016 г.
М.П.




Приложение №4
к Договору от «____» _____________2016 г.
№___________________________

ФОРМА
АКТА СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ

г. Якутск «___» _________ 2016 г.

ГАУ РС(Я) «РБ№1-НЦМ» , именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Лугинова Н.В. действующего на основании Устава с одной стороны, и ______________________________________________________________,
(наименование организации)
именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании _______________________________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны»,
(Устава, Положения, Доверенности)
составили настоящий акт о нижеследующем:

1. В соответствии с Приложениями №1,2,3 к Договору №_________ от «____» _________ 20__ г. (далее - Договор) Подрядчик выполнил работы, а именно:
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
2. Фактическое качество выполненных работ соответствует (не соответствует)
требованиям Приложениям №1 к Договору:
______________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
3. Вышеуказанные работы согласно Календарного плана должны быть выполнены «___» _________ 20___ г., фактически выполнены «___»_______________ 20___ г.
4. Недостатки выполненных работ выявлены/не выявлены)
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
5. Результаты выполненных работ по Договору:
Принял: Сдал:
Заказчик Подрядчик


«___» _____________2016 г. «____» ________________2016 г


__________________ ----------------------------


















13PAGE 15


13PAGE 141315






Заголовок 1 Заголовок 2 Заголовок 3 Заголовок 4 Заголовок 5 Заголовок 6 Заголовок 7 Заголовок 8 Заголовок 9!, Знак Знак7

Приложенные файлы

  • doc 36449710
    Размер файла: 214 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий