Раздел. 6 Оборудования. 42 БДЗ-10.




ДОКУМЕНТАЦИЯ НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Электроснабжение станции катодной защиты по адресу: г. Москва, микрорайон Кожухово,
ул. Красковская, ГРП «Кожухово»


Запрос предложений проводится
среди субъектов малого и среднего предпринимательства

















СОДЕРЖАНИЕ


1.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
3

2.
ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКУ ЗАКУПКИ
4

3.
РАЗЪЯСНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЙ ЗАКУПОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И ВНЕСЕНИЕ В НЕЕ ИЗМЕНЕНИЙ
4

4.
ПОРЯДОК ПОДАЧИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
5

5.
ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ, ОФОРМЛЕНИЮ,
СОДЕРЖАНИЮ И СОСТАВУ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
6

6.
ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ ДОСТУПА К ПОСТУПИВШИМ ПРЕДЛОЖЕНИЯМ
11

7.
ПОРЯДОК ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
11

8.
ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
12

9.
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ
14

10.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
24

11.
ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ИНСТРУКЦИИ ПО ИХ ЗАПОЛНЕНИЮ
30

12.
ПРОЕКТ ДОГОВОРА
43






















1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1. Запрос предложений в электронной форме (далее – Запрос предложений) проводится на электронной торговой площадке ООО «РТС-тендер» (далее – ЭТП), на сайте http://rts-tender.ru (далее – Сайт ЭТП), в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд ГУП МО «Мособлгаз», утвержденным приказом ГУП МО «Мособлгаз» от 25.12.2014 года № З-827 (в редакции от 02.12.2015 № З-919), регламентом ЭТП, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
1.2. Процедура Запроса предложений не является конкурсом либо аукционом, и поэтому не накладывает на ГУП МО «Мособлгаз» соответствующего объема гражданско-правовых обязательств по обязательному заключению договора с победителем запроса предложений или иным его участником.
1.3. Предметом Запроса предложений является право заключения Договора подряда на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Электроснабжение станции катодной защиты по адресу: г. Москва, микрорайон Кожухово, ул. Красковская, ГРП «Кожухово» (далее - Договор). Информация о предмете Договора содержится в Информационной карте настоящей закупочной документации.
1.4. В настоящем Запросе предложений могут принять участие только юридические лица и индивидуальные предприниматели, отнесенные в соответствии с условиями, установленными Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», к малым предприятиям, в том числе к микропредприятиям, и средним предприятиям и получившие аккредитацию в соответствии с Регламентом работы ЭТП (далее – Участник закупки).
В случае если Участником закупки является физическое лицо, такой Участник закупки представляет в составе заявки письменное согласие на обработку персональных данных (форма № 6 раздела 11).
1.5. Заказчик вправе отказаться от проведения Запроса предложений, разместив извещение об отказе на Сайте ЭТП и в Единой информационной системе в сфере закупок ([ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]), не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в Запросе предложений.


2. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКУ ЗАКУПКИ
2.1 Обязательные требования к Участнику закупки.
( непроведение ликвидации Участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
( неприостановление деятельности Участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке;
2.2. Дополнительные требования, предъявляемые к Участникам закупки:
2.2.1. Отсутствие сведений об участнике в Реестре недобросовестных поставщиков, которые ведутся в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.2.2. Отсутствие у Участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им подано заявление об обжаловании указанных недоимок, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в закупке не принято.

3. РАЗЪЯСНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЙ ЗАКУПОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И ВНЕСЕНИЕ В НЕЕ ИЗМЕНЕНИЙ

3.1. При проведении Запроса предложений переговоры Заказчика и закупочной комиссии с Участником закупки не допускаются. При этом допускается разъяснение по вопросам Участников закупки.
3.2. В случае если при подготовке Предложения Участнику закупки будут необходимы разъяснения положений настоящей закупочной документации, Участник закупки вправе подать запрос на разъяснение положений закупочной документации.
3.3. Запрос на разъяснение положений закупочной документации подается на Сайте ЭТП в конкретной процедуре закупки и подписывается электронной подписью (далее – ЭП).
3.4. Размещенные разъяснения положений закупочной документации доступны в открытой части ЭТП на Сайте ЭТП, а также в личных кабинетах Заказчика и заинтересованных Участников закупки.
3.5. Участник закупки не вправе ссылаться на устную информацию, полученную от Заказчика.
3.6. В срок не позднее одного дня до истечения срока окончания приема предложений Заказчик может по любой причине внести изменения в извещение и документацию Запроса предложений или продлить срок подачи предложений. В течение одного рабочего дня со дня принятия решения о внесении изменений или продления срока подачи предложений, а в случае принятия решения о внесении изменений или продления срока подачи предложений – в день, предшествующий окончанию приема предложений, изменения или информация о продлении срока подачи предложений размещаются Заказчиком, на сайте ЭТП и в Единой информационной системе в сфере закупок ([ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]) и должны содержать указание на внесенные изменения, при этом документы, входящие в состав комплекта документации Запроса предложений, содержание которых изменилось, подлежат размещению в новой редакции.
3.7. Срок подачи предложений на участие в Запросе предложений должен быть продлен так, чтобы со дня размещения внесенных изменений в извещение и документацию Запроса предложений или продления срока подачи предложений до даты окончания подачи предложений, такой срок составлял не менее чем три дня.

4. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

4.1. Срок и порядок приема и регистрация заявок на участие в Запросе предложений
4.1.1. Участник закупки вправе подать только одно предложение на участие в Запросе предложений в отношении каждого предмета закупки.
4.1.2. Прием предложений на участие в Запросе предложений осуществляется Заказчиком в течение срока, установленного в Информационной карте запроса предложений.
4.1.3. Электронные предложения на участие в Запросе предложений направляются оператору ЭТП на Сайте ЭТП в форме электронных копий документов, подписанных с помощью ЭП.
4.1.4. Электронное предложение на участие в Запросе предложений невозможно подать в случаях установленных регламентом работы ЭТП.
4.1.5. Участник закупки несет все расходы, связанные с подготовкой Предложения и участием в Запросе предложений. Заказчик не несет ответственности или обязательств, в связи с такими расходами, независимо от того, как проводится и чем завершается процесс проведения Запроса предложений.
4.2. Изменения и отзыв предложений на участие в Запросе предложений
4.2.1. Участник закупки, подавший предложение на участие в Запросе предложений, вправе изменить или отозвать предложение на участие в Запросе предложений до истечения срока представления Предложений на участие в Запросе предложений. Изменение или отзыв предложений на участие в Запросе предложений после окончания подачи предложений на участие в Запросе предложений не допускается.

5. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ, ОФОРМЛЕНИЮ,
СОДЕРЖАНИЮ И СОСТАВУ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

5.1. Форма Предложения на участие в Запросе предложений
5.1.1. Для участия в Запросе предложений Участник закупки должен подготовить Предложение на участие в Запросе предложений в соответствии с положениями настоящего раздела по формам, предусмотренным в разделе 11 настоящей закупочной документации. Все формы, представляемые Участником закупки, должны быть заполнены по всем пунктам.
5.2. Требования к оформлению Предложения на участие в Запросе предложений
5.2.1. Все документы, входящие в состав предложения на участие в Запросе предложений в электронной форме, должны быть отсканированы с разрешением не менее чем 200 dpi и быть надлежащим образом подписаны ЭП лица, уполномоченного на осуществление действий от имени Участника закупки. Предоставление документа в нечитаемом виде равноценно отсутствию соответствующего документа и является основанием признания данного предложения не соответствующей требованиям.
5.2.2. Участники закупки формируют Предложение на участие в Запросе предложений в форме электронного документа в соответствии с требованиями ЭТП.
5.2.3. Электронное предложение на участие в Запросе предложений должно содержать документы и сведения, указанные в п. 5.3 настоящей закупочной документации.
5.2.4. Предложение на участие в Запросе предложений, все документы, входящие в состав Предложения, должны быть составлены на русском языке. В случае необходимости предоставления документов, составленных на иностранном языке, к таким документам должен прилагаться точный перевод на русский язык, заверенный в соответствии с законодательством и международными договорами Российской Федерации.
5.2.5. При описании условий и предложений Участниками закупки должны применяться общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Описание предлагаемых Участником закупки работ производится в соответствии с требованиями, установленными настоящей закупочной документацией.
5.2.6. Сведения, которые содержатся в Предложениях Участников закупки, не должны допускать двусмысленных толкований.
5.2.7. Неисполнение Участником закупки требований по оформлению Предложения и/или непредставление документов в составе Предложения является основанием для отказа в допуске к участию в Запросе предложений такого Участника закупки.
5.3. Требования к содержанию и составу Предложения
5.3.1. Участник закупки должен подготовить Предложение, включающее:
1. Опись документов (форма №1 раздела № 11)
2. Заявка на участие в Запросе предложений (форма №2 раздела № 11).
3. Пояснительную записку (форма №5 раздела № 11).
4. Анкету Участника закупки (форма №3 раздела № 11).
5. Проект договора (Раздел № 12), заполненный в соответствии с требованиями и условиями, установленными настоящей закупочной документацией.
6. Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени Участника закупки: копия решения о назначении или об избрании или приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо (руководитель) обладает правом действовать от имени Участника закупки без доверенности.
В случае если от имени Участника закупки действует иное лицо, также представляется доверенность на осуществление действий от имени Участника закупки, заверенная печатью Участника закупки и подписанная руководителем Участника закупки или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем Участника закупки, Предложение должно содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;
7. Копии учредительных документов Участника закупки, заверенные нотариально или заверенные печатью и подписью уполномоченного лица Участника закупки (для юридических лиц), копия паспорта гражданина Российской Федерации (для физических лиц);
8. Полученные не ранее чем за три месяца до дня размещения извещения о проведении закупки оригинал или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей);
9. Иностранные Участники закупки представляют надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), полученных не ранее чем за три месяца до дня размещения в Единой информационной системе в сфере закупок ([ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]) извещения о проведении закупки;
10. Копии бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах за последний завершенный финансовый год;
11. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица.
В случае если получение указанного решения до истечения срока подачи Предложения на участие в Запросе предложений для Участника закупки невозможно в силу необходимости соблюдения установленного законодательством и учредительными документами Участника закупки порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении или о совершении крупных сделок, Участник закупки обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае признания его победителем Запроса предложений представить вышеуказанное решение до момента заключения Договора.
В случае если для данного Участника закупки выполнения работ, являющиеся предметом Договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения Предложения, обеспечения исполнения Договора не являются крупной сделкой, либо не требуют одобрения, Участник закупки представляет соответствующее письмо;
12. Копия информационного письма налогового органа, указывающего дату представления Участником закупки заявления о переходе на упрощенную систему налогообложения, заверенного печатью и подписью уполномоченного лица Участника закупки, в случае, если Участник закупки применяет упрощенную систему налогообложения;
13. Документы, подтверждающие соответствие Участника закупки требованиям закупочной документации, установленным в соответствии с 13 LINK \l "Par332" 14пунктами 2.115 и 13 LINK \l "Par337" 142.215 настоящей закупочной документации, в том числе;
- справка о соответствии Участника закупки требованиям, установленным п. 2.1 закупочной документации (форма № 4 раздела 11 «Справка о соответствии Участника закупки обязательным требованиям, установленным настоящей закупочной документацией»);
- копию справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым агентом) обязанностей по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, либо копию справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам, выданные соответствующим подразделением Федеральной налоговой службы не ранее, чем за 60 (Шестьдесят) дней до дня размещения в Единой информационной системе в сфере закупок ([ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]) извещения о проведении закупки.
В случае наличия задолженности, Участник закупки предоставляет копию справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам, выданные соответствующим подразделением Федеральной налоговой службы не ранее, чем за 60 (Шестьдесят) дней до дня размещения в Единой информационной системе в сфере закупок ([ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]) извещения о проведении закупки.
14. В случае если Участником закупки является физическое лицо, такой Участник закупки представляет в составе предложения письменное согласие на обработку персональных данных (форма № 6 раздела 11).
15. Документы, подтверждающие квалификацию участника (при их наличии):

- копии актов о приемке выполненных работ с объемами, копии исполненных договоров, подтверждающие опыт выполнения проколов методом горизонтально-направленного бурения за период 2014-2016 годы;
- копии трудовых договоров (и/или договоров гражданско-правового характера), копии удостоверений ответственных за безопасное производство работ кранами (кранами-манипуляторами), копии удостоверений стропальщиков.

- копии инвентарных карт на специализированные технику, оборудование. На транспортные средства приложить копии ПТС. В случае аренды (лизинга) специализированных техники, оборудования, предоставляются копии договоров аренды (лизинга), подтверждающие наличие специализированных техники, оборудования, необходимых для выполнения работ по договору (буровая установка для горизонтально-направленного бурения; грузовой автомобиль допустимой полной массой более 3,5 тонн для перевозки материалов и вспомогательного оборудования; экскаватор-планировщик; кран-манипулятор либо автокран; генератор мощностью P
· 5 кВт).
16. Сметную документацию (локальный сметный расчет), в формате Excel.
17. Выписку из реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, ведение которого осуществляется в соответствие с Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» или декларацию о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленной Постановлением правительства Российской Федерации от 26 июля 2016 № 719, в случае если участник является вновь зарегистрированным индивидуальным предпринимателем или вновь созданным юридическим лицом (форма № 7 раздела 11).
Все вышеуказанные документы прилагаются участником закупки к Предложению.
5.4. Цена Договора
5.4.1. Цена Договора, предлагаемая Участником закупки, не может превышать начальную (максимальную) цену, указанную в пункте 9.6 Информационной карты запроса предложений. В случае если цена Договора, предлагаемая Участником закупки превышает начальную (максимальную) цену, указанную в пункте 9.6 Информационной карты закупочной документации, такое предложение рассматривается закупочной комиссией и не допускается к участию в закупке на основании ее несоответствия требованиям, установленным закупочной документацией.
5.4.2. Участник закупки производит расчет Цены Договора, в соответствии с Техническим заданием и представляет цену в пояснительной записке по форме № 5, приведенной в разделе 11 настоящей закупочной документации.
5.4.3. Цена Договора, содержащаяся в пояснительной записке форма № 5 на участие в Закупке, должна быть выражена в рублях, если иное не предусмотрено Информационной картой запроса предложений.



6. ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ ДОСТУПА К ПОСТУПИВШИМ ПРЕДЛОЖЕНИЯМ

6.1. Открытие доступа к поступившим Предложениям на участие в Запросе предложений осуществляется на ЭТП согласно извещению о проведении закупки, во время, указанное в Информационной карте запроса предложений, в соответствии с регламентом ЭТП.
6.2. Открытие доступа к поступившим Предложениям на участие в Запросе предложений оформляется протоколом вскрытия Предложений. Протокол подписывается членами закупочной комиссии.
6.3. Протокол вскрытия Предложений, не содержащий информацию о составе закупочной комиссии, размещается Заказчиком на Сайте ЭТП и в Единой информационной системе в сфере закупок ([ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]) в течение трех дней, следующих за днем его подписания.

7. ПОРЯДОК ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

7.1. Рассмотрение, оценка и сопоставление поступивших Предложений Участников закупки проводится в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем окончания срока подачи заявок на участие в Запросе предложений.
7.2. На основании результатов оценки и сопоставления Предложений Закупочная комиссия принимает решение о выборе победителя.
Решение Закупочной комиссии о результатах оценки и сопоставления Предложений Участников закупки оформляется протоколом об оценке и сопоставлении Предложений Участников закупки, в котором приводятся:
( сведения об Участниках закупки, Предложения которых были рассмотрены;
( перечень Предложений Участников закупки, в приеме которых Заказчиком было отказано;
( перечень отозванных Предложений Участников закупки;
( наименования Участников закупки, Предложения которых были отклонены Комиссией, с обоснованием такого решения и с указанием пунктов настоящего Положения, которым не соответствует Участник закупки, положений документации о проведении Запроса предложений, которым не соответствует Предложение этого Участника закупки, положений такого Предложения, не соответствующих требованиям закупочной документации;
( сведения о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления Предложений;
( сведения о порядке оценки и сопоставления Предложений Участников закупки;
( сведения о решении Комиссии о присвоении Предложениям Участников закупки значений по каждому из предусмотренных критериев оценки Предложений, сведения о принятом на основании результатов оценки и сопоставления Предложений Участников закупки решении о присвоении Предложениям порядковых номеров;
( наименование (для юридических лиц), фамилия, имя, отчество (при наличии, для физических лиц) и почтовый адрес Участника закупки, который был признан победителем, а также Участника закупки, Предложению которого было присвоено второе место.
7.3. Протокол об оценке и сопоставлении Предложений Участников закупки подписывается членами Комиссии не позднее следующего дня за днем проведения оценки и сопоставления Предложений.
Указанный протокол размещается Заказчиком на сайте ЭТП и в Единой информационной системе в сфере закупок ([ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]) в течение трех дней, следующих за днем его подписания.
7.4. Любой Участник закупки, подавший предложение на участие в данном Запросе предложений, в течение 10 (десяти) дней после размещения протокола, указанного в пункте 7.3. настоящей закупочной документации, вправе направить Заказчику запрос о разъяснении результатов Запроса предложений в письменной форме или в форме электронного документа.

8. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА

8.1. Заключение Договора
8.1.1. Договор между Заказчиком и победителем Запроса предложений должен быть заключен Заказчиком не ранее десяти дней со дня размещения в Единой информационной системе в сфере закупок ([ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]) протокола об оценке и сопоставлении Предложений Участников закупки и не позднее двадцати дней со дня подписания указанного протокола.
В случае проведения Запроса предложений среди субъектов малого и среднего предпринимательства, срок заключения Договора должен составлять не более 20 рабочих дней со дня принятия Заказчиком решения о заключении такого Договора, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации для заключения Договора необходимо его одобрение органом управления Заказчика, а также случаев, когда действия (бездействие) Заказчика при проведении Запроса предложений обжалуются в антимонопольном органе либо в судебном порядке. В указанных случаях Договор должен быть заключен в течение 20 рабочих дней со дня вступления в силу решения антимонопольного органа или судебного акта, предусматривающего заключение Договора.
8.1.2. Условия Договора определяются в соответствии с требованиями, указанными в настоящей закупочной документации, и сведениями, содержащимися в Предложении Участника закупки.
8.1.3. Заказчик вправе без объяснения причин отказаться от заключения Договора, не возмещая Участнику закупки, понесенные им расходы (кроме расходов на обеспечение предложения и/или обеспечение исполнения Договора) в связи с участием в Запросе предложений.
8.1.4. При заключении Договора по результатам проведенной закупки по цене, сниженной победителем или Участником закупки, с которым заключается Договор, на 30 (тридцать) и более процентов от начальной (максимальной) цены закупки, обязательно представление таким победителем или Участником закупки, с которым заключается Договор, обоснования снижения цены Договора. В случае непредставления такого обоснования победитель или Участник закупки, с которым заключается Договор, признается уклонившимся от заключения Договора.
8.2. Срок заключения Договора
8.2.1. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола об оценке и сопоставлении Предложений передает победителю Запроса предложений проект Договора, который составляется путем включения условий исполнения Договора, предложенных победителем Запроса предложений в Предложении, в проект Договора, прилагаемый к закупочной документации, но цена такого Договора не может превышать начальную (максимальную) цену Договора, указанную в извещении о проведении закупки.
В случае если победитель Запроса предложений в срок, указанный в извещении о проведении закупки, не представил Заказчику подписанный Договор на условиях, указанных в поданном таким победителем Предложении и в закупочной документации, такой победитель признается уклонившимся от заключения Договора.
8.3. Обеспечение исполнения Договора
8.3.1. Если в Информационной карте запроса предложений установлено требование об обеспечении исполнения Договора, Участник закупки, с которым заключается Договор, обеспечивает исполнение обязательств по Договору одним из способов, указанных в Информационной карте запроса предложений.

8.4. Обеспечение гарантийных обязательств по Договору
8.4.1. Если в Информационной карте запроса предложений установлено требование об обеспечении гарантийных обязательств по Договору, Участник закупки, с которым заключается Договор, обеспечивает исполнение гарантийных обязательств по Договору одним из способов, указанных в Информационной карте запроса предложений.



9. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ
Следующая информация для данного Запроса предложений дополняет положения разделов 1-8 настоящей закупочной документации.
При возникновении противоречия между положениями настоящего раздела и разделов 1-8 настоящей закупочной документации положения настоящего раздела имеют приоритет.
№№ п/п
Наименование пункта и дополнительная информация

9.1.

Заказчик


Государственное унитарное предприятие газового хозяйства Московской области (ГУП МО «Мособлгаз»)
Место нахождения и почтовый адрес: 143026, Московская область, Одинцовский район, р.п. Новоивановское, ул. Калинина, д.1.
Официальный сайт организации: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Сайт Единой информационной системы в сфере закупок: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Электронная торговая площадка –[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Контактные лица:
По вопросам, связанным с проведением Запроса предложений:
Специалист 2 категории отдела по проведению закупок:
Щагин Дмитрий Викторович
тел.: (495) 597-55-68
e-mail: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Ответственный за техническую часть документации:
Ведущий инженер ПО филиала ГУП МО «Мособлгаз»
«Балашихамежрайгаз»
Романова Галина Александровна
Тел.: 8(498)664-55-04 (доб.05234)
e-mail: [email protected]

9.2.
Предмет договора


выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Электроснабжение станции катодной защиты по адресу: г. Москва, микрорайон Кожухово, ул. Красковская, ГРП «Кожухово»

9.3.
Место выполнения работ:


г. Москва, микрорайон Кожухово, ул. Красковская, ГРП «Кожухово»

9.4.
Условия выполнения работ:


В соответствие с техническим заданием (раздел 10 документации к Запросу предложений)

9.5.
Сроки выполнения работ:


начало работ: с даты заключения договора подряда;
окончание работ: 31.12.2017

9.6.
Сведения о начальной (максимальной) цене Договора:


1 604 397,75 руб. (Один миллион шестьсот четыре тысячи триста девяносто семь рублей 75 копеек) в том числе НДС 18% 244 738,64 руб. (Двести сорок четыре тысячи семьсот тридцать восемь рублей 64 копейки)
Участник запроса предложений, предложивший цену выше начальной (максимальной) цены к участию в запросе предложений не допускается.

9.7.
Форма, сроки и порядок оплаты выполненных работ:


Форма оплаты: Безналичный расчет.
Сроки и порядок оплаты работ: В соответствии с проектом Договора (раздел 12) настоящей закупочной документации.

9.8
Требования к качеству выполняемых работ


1. Производство испытаний (измерений) электроустановок, кабельных линий электропередачи, устройств молниезащиты и заземляющих устройств должно осуществляться электролабораторией, допущенной в эксплуатацию, зарегистрированной в Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору и находящейся у Участника закупки на праве собственности или ином законном основании (аренда, лизинг), или по договору на оказание услуг по проведению электроизмерений.
2. Строительно-монтажные работы выполнить в соответствии с требованиями Правил устройства электроустановок (ПУЭ, издание седьмое, Гл. 1.4, 1.5, 2.1, 2.3.1 – издание шестое [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (ПОТЭУ), утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 июля 2013 г. N 328н, ГОСТ Р 50571.16-2007 (МЭК 60364-6:2006) Электроустановки низковольтные, СНиП 3.05.06.-85 Электротехнические устройства, ГОСТ 32144-2013 Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения, ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление, Свод правил СП 48.13330.2011 Организация строительства (Актуализированна редакция СНиП 12-01-2004), СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования, РД 34.45-51.300-97  (6-е издание, с изменениями и дополнениями) Объем и нормы испытаний электрооборудования, РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений и СО 153-34.21.122-2003 Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций (утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 30.06.2003 г. № 280).
3. Сдачу (приемку) линий электропередачи, электрооборудования и устройств молниезащиты в эксплуатацию осуществить актом рабочей комиссии с участием Заказчика с предоставлением ему эксплуатационно-технической документации на системы и оборудование:
- Подлежащий сдаче картографический материал на бумажном носителе М 1:500 должен быть выполнен в цветном раскраске с нанесением смежных инженерных коммуникаций и отметками о согласовании. Технический отчет передать Заказчику в полном объеме на бумажном носителе в 2-х экземплярах, копия отчета на электронном носителе: текстовая часть – в формате word, графическая часть – в формате dwg.
-пояснительную записку, технические отчеты, однолинейные электрические схемы и схемы зон защиты молниеотводов;
-акты на скрытые работы;
- схему подключения узла учета электрической энергии;
– акт пломбировки узла учета энергоснабжающей организацией;
– оформленный паспорт на узел учета электрической энергии;
- акты испытаний электрооборудования и устройств молниезащиты (данные о сопротивлении всех заземлителей) в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП) и СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций»;
-результаты осмотра и проверки работ по монтажу линий электропередачи, электрооборудования и молниеприемников, токоотводов, заземлителей.
-оформленные паспорта на кабельные линии, устройства молниезащиты и заземляющие устройсва на каждый объект (Раздел 4 технического задания)
- оформленный фотоматериал постадийного выполнения скрытых работ, а также фотоматериал готового к сдаче объекта.

9.9

Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества работ


На выполненные строительно-монтажные работы устанавливается гарантийный срок не менее 24 (двадцати четырех) месяцев, исчисляемых с момента подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ Участник запроса, предложивший гарантийный срок менее 24 (двадцати четырех) месяцев к участию в запросе предложений не допускается.

9.10

Требования к оформлению заявок на участие в Запросе предложений


Участник закупки вправе подать только одно предложение на участие в Запросе предложений.
Все документы, входящие в состав предложения на участие в Запросе предложений в электронной форме, должны быть отсканированы с разрешением не менее чем 200 dpi и быть надлежащим образом подписаны ЭП лица, уполномоченного на осуществление действий от имени Участника закупки. Предоставление документа в нечитаемом виде равноценно отсутствию соответствующего документа и является основанием признания данного Предложения не соответствующей требованиям.

9.11.
Порядок формирования цены Договора:


Стоимость работ определяется на основании сметного расчета в соответствии с Техническим заданием (раздел 10 настоящей закупочной документации)
В цену Договора включены стоимость необходимых материалов и оборудования, компенсация издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение.
Цена Договора сформирована с учетом всех налогов и сборов, обязанность по уплате которых возникает у Подрядчика при исполнении Договора. Подрядчик является самостоятельным плательщиком налогов и сборов в соответствии с законодательством РФ.

9.12.
Сведения о валюте, используемой для формирования цены Договора и расчетов с исполнителем по Договору


Валюта – российский рубль


9.13
Привлечение третьих лиц


Допускается по согласованию с Заказчиком.


9.14.
Место, дата начала и дата окончания срока подачи Предложений


Предложения могут быть поданы Участниками закупки с «13» октября 2016 года до 09 часов 00 минут «26» октября 2016 года на сайте электронной торговой площадки [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]

9.15
Условия предоставления закупочной документации


Документация доступна для ознакомления на сайте Единой информационной системы в сфере закупок ([ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]).
Бумажная копия документации выдается с «13» октября 2016 г. по «25» октября 2016 г. по адресу: 143026, Московская область, Одинцовский район, р.п. Новоивановское, ул. Калинина, д.1, каб. 301 на бумажном носителе в течение 2 рабочих дней с момента получения письменного заявления любого заинтересованного лица в рабочие дни с 10.00 до 16.00.
Заявление необходимо направлять по адресу электронной почты zakupki[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
В заявлении необходимо указать номер извещения о проведении закупки, ФИО лица, которому будет выдана закупочная документация, и дату визита для получения документации (информация необходима для оформления пропуска).

9.16.
Сроки предоставления Участникам закупки разъяснений положений закупочной документации.


Разъяснения положений закупочной документации предоставляются с «13» октября 2016 года до «26» октября 2016 года. Запрос на разъяснение положений закупочной документации подается на сайте [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] в конкретной процедуре закупки и подписывается ЭП.


9.17.
Дата и время открытия доступа к Предложениям


26.10.2016 в 09 часов 00 минут Электронной торговой площадкой будет предоставлена возможность доступа Комиссии к открытию поступивших предложений на участие в Запросе предложений.

9.18.
Место и сроки рассмотрения и оценки Предложений


Предложения будут рассмотрены и оценены закупочной комиссией по адресу Заказчика до «02» ноября 2016 г.

9.19.


9.20.
Критерии и порядок оценки и сопоставления Предложений


Оценка и сопоставление Предложений проводится по критериям и в порядке, указанным в Приложении № 1 к Информационной карте.


Срок заключения Договора


Договор должен быть заключен не позднее двадцати рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений

9.21.
Преференции


Закупка проводится только среди субъектов малого и среднего предпринимательства

9.22.
Обеспечение Предложения на участие в Запросе предложений


Не предоставляется.


9.23
Предоставление обеспечения исполнения Договора


Не предоставляется


9.24.
Обеспечения исполнения гарантийных обязательств по Договору


Не требуется



















приложение № 1
к информационной карте ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Критерии и порядок оценки Предложений на участие в Запросе предложений

Оценка заявок на участие в закупке проводится на основании следующих критериев:

№ п/п
Наименование критерия
Вес
Критерия

1
Цена договора

0,55


2

Квалификация участника закупки

0,25

3

Срок предоставляемых гарантий качества

0,20

















Критерии оценки
Минимальный балл /
максимальный балл

1. Цена договора ()
Цена договора, предлагаемая участником закупки в заявке на участие в запросе предложений, не может превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в пункте 9.6 информационной карты запроса предложений.
В цену Договора включены стоимость необходимых материалов и оборудования, компенсация издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение.
Цена Договора сформирована с учетом всех налогов и сборов, обязанность по уплате которых возникает у Подрядчика при исполнении Договора. Подрядчик является самостоятельным плательщиком налогов и сборов в соответствии с законодательством РФ.
Оценка по критерию «Цена договора» производится следующим образом:

- рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию
Аmin- предложение участника с минимальной ценой, без учета НДС
Аi – предложение i–го Участника по цене без учета НДС
0 / 100

2. Квалификация участника закупки (Rb)
Оценка заявок на участие в закупке по критерию будет произведена в следующем порядке:
Итоговый рейтинг (Rb) каждой заявки по критерию рассчитывается на основании следующей формулы:
Rb = B1+B2+B3+ B4, где
Критерий 1 (B1) «Опыт выполнения проколов методом горизонтально-направленного бурения за период 2014-2016 годы
Оценивается от 0 до 20 баллов.
Количество исполненных договоров за период 2014-2016 годы.
- от 4 (четырех) и более договоров – 20 баллов;
- от 1 (одного) до 3 (трех) договоров включительно – 10 баллов;
- отсутствие опыта – 0 баллов.
Подтвердить копиями актов о приемке выполненных работ с объемами, копиями исполненных договоров за период 2014-2016 годы.

Критерий 2 (B2) «Наличие рабочих и специалистов для выполнения работ по горизонтально-направленному бурению»
Оценивается от 0 до 30 баллов.
Наличие у Участника закупки рабочих и специалистов следующих специальностей (подлежит оценке суммарно):

1. Мастер (инженер) по бурению – 1 (один) и более человек – 10 баллов.
(приложить копии трудовых договоров (и/или договоров гражданско-правового характера), копии удостоверений ответственных за безопасное производство работ кранами (кранами-манипуляторами);
2. Машинист буровой установки – 1 (один) и более человек – 20 баллов;
(приложить копии трудовых договоров (и/или договоров гражданско-правового характера), копии удостоверений стропальщиков);

Отсутствие рабочих и/или специалистов для выполнения буровых работ – 0 баллов.

Критерий 3(B3): «Наличие специализированных техники, оборудования необходимых для выполнения работ».
Оценивается от 0 до 40 баллов.
Оценка по данному критерию производится путем сложения баллов по имеющимся в наличии специализированным технике, оборудованию.
Максимальное количество баллов - 40.
- наличие 1 (одной) буровой установи для ГНБ – 10 баллов;
- наличие 2 (двух) и более буровых установок ГНБ – 17 баллов;
- наличие 1(одного) и более грузового автомобиля допустимой полной массой более 3,5 тонн для перевозки материалов и вспомогательного оборудования - 5 баллов;
- наличие 1(одного) и более экскаваторов-планировщиков - 3 балла;
- наличие 1(одного) и более кранов-манипуляторов либо автокрана - 3 балла;
- наличие генератора мощностью P
· 5 кВт - 2 балла;

Отсутствие специализированных техники и оборудования - 0 баллов.

Каждая из единиц автотранспорта может быть учтена только в одном из критериев.
Для подтверждения наличия приложить копии инвентарных карт на специализированные технику, оборудование. На транспортные средства приложить копии ПТС. В случае аренды (лизинга) специализированных техники, оборудования, копии договоров аренды (лизинга).

Критерий 4 (B4): «Финансовая устойчивость организации. Размер активов за последний завершенный финансовый год»
Оценивается от 0 до 10 баллов.
- более 2 000 000,00 руб. – 10 баллов;
- от 1 000 000,00 руб. до 2 000 000,00 руб. (включительно) – 5 баллов;
- менее 1 000 000,00 руб.- 0 баллов
Приложить копию бухгалтерского баланса по состоянию за последний завершенный финансовый год.


0 / 100

3. Срок предоставляемых гарантий качества (Rq)
Оценивается гарантийный срок эксплуатации объекта.
Оценивается от 0 до 100 баллов:
- гарантийный срок свыше 36 месяцев – 100 баллов;
- гарантийный срок от 25 до 36 месяцев (включительно) – 50 баллов;
- гарантийный срок 24 месяца – 0 баллов
Участник закупки, предложивший срок гарантии менее 24 месяцев к участию в запросе предложений не допускается.


0/100

Итоговый рейтинг (R) каждого Предложения рассчитывается на основании следующей формулы:
R= Ra*0.55+Rb*0.25+ Rq*0.20
Где:
Ra – рейтинг, присвоенный предложению по критерию «цена договора»;
0,55 – вес критерия «цена договора»;
Rb - рейтинг, присвоенный предложению по критерию «квалификация участника закупки»;
0,25 – вес критерия «квалификация участника закупки»;
Rq - рейтинг, присвоенный предложению по критерию «срок предоставляемых гарантий качества»;
0,20 – вес критерия «срок предоставляемых гарантий качества»
В случае если участниками представлены предложения, содержащие равнозначные качественные и количественные показатели, все они получают одинаковый балл.


Победителем Запроса предложений будет признан Участник, показатель итогового рейтинга (R) которого имеет наивысшее значение. В случае, если по итогам оценки, заявки имеют равнозначный показатель (R), меньший порядковый номер присуждается той заявке, которая была зарегистрирована раньше заявок других Участников закупки.

10. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Электроснабжение станции катодной защиты по адресу: г. Москва, микрорайон Кожухово, ул. Красковская, ГРП «Кожухово»

10.1. Общие требования.

№№ п/п
Перечень требований
Содержание основных данных и требований к выполнению работ

1
Заказчик:
ГУП МО «Мособлгаз»

2
Основание для выполнения работ
План мероприятий ГУП МО «Мособлгаз» по повышению надежности, устойчивости и бесперебойного газоснабжения на 2016-2017 гг.


3
Субподрядные строительные организации
Допускаются по согласованию с заказчиком

4
Наименование объекта и адрес выполнения работ
Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Электроснабжение станции катодной защиты по адресу: г. Москва, микрорайон Кожухово, ул. Красковская, ГРП «Кожухово»

5
Основные технические требования:
а) Строительно-монтажные работы по устройству электроснабжения станции катодной защиты должны выполняться в соответствии с техническим заданием и действующими нормативными актами Российской Федерации и Московской области и проектной документацией, выполненной филиалом ГУП МО «Мособлгаз» «Балашихамежрайгаз».
б) Все используемые для выполнения работ материалы, оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих документов должны быть предоставлены Заказчику за 5 (пять) календарных дней до начала выполнения работ.









10.2. Объем работ
№пп
Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса
Единица измерения
Количество

1
2
3
4


















Раздел 1.Земляные работы


















1
Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» группа грунтов 2
1000 м3 грунта
0,0148


















2
Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м.), группа грунтов 2
1000 м3 грунта
0,0148


















3
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
100 м3 грунта
0,348


















4
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2
100 м3 грунта
0,348


















5
Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой
100 м3 грунта
0,087


















6
Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 10 км
1 т груза
8,70


















Раздел 2. Строительные работы


















7
Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм
1 км трубопровода
0,152


















8
Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 50 мм
1 км трубопровода
0,018


















9
Трубы стальные электросварные прямошовные (ГОСТ 10704-91), наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,0 мм
м
18,072


















10
Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм
100 м трубопровода
-0,18


















11
Установка и монтаж контрольно-измерительного пункта, электрода сравнения и датчика потенциала на газопроводах городов и поселков
1 контрольно-измерительный пункт
1,00


















12
Установка и монтаж ЭНЭС на газопроводах городов и поселков
1 контрольно-измерительный пункт
1,00


















Раздел 3. Бестраншейная прокладка трубопроводов


















13
Устройство переходов в грунтах I-III группы для прокладки труб диаметром до 160 мм, через автомобильные, железные дороги и другие коммуникации с помощью установок горизонтально-направленного бурения
1 м
176,00


















14
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов ПЭ100 SDR9, размером 110х12,3 мм (ГОСТ Р 50838-95)
м
176,00


















Раздел 4. Монтажные работы


















15
Устройство постели при двух кабелях в траншее
100 м кабеля
0,87


















16
Указатель месторасположения трассы кабелей, проложенных в земле
1 шт.
4,00


















17
Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм
100 м
0,06


















18
Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 48 мм
1 ввод
0,06


















19
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2
100 м
0,97


















20
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2
100 м
2,89


















21
Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 25 А
1 шт.
2,00


















22
Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм
1 шт.
1,00


















23
Счетчики, устанавливаемые на готовом основании однофазные
1 шт.
1,00


















24
Ящик дренажной защиты на готовом основании
1 шт.
1,00


















25
Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 6
1 шт.
1,00


















26
Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2
1 шт.
2,00


















27
Муфта термоусаживаемая концевая наружной установки для кабеля с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ, марки КНТп10-70/120 с болтовыми наконечниками и комплектом пайки для присоединения заземления
компл.
2,00


















28
Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1кВ, сечение одной жилы до 70 мм2
1 шт.
1,00


















29
Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с полиэтиленовой или бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ, марки СТп-10-3х(70-120) мм2
шт.
1,00


















30
Кожух защитный для эпоксидных муфт
1 шт.
3,00


















31
Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2
1 шт.
6,00


















32
Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 6 мм2
100 шт.
0,02


















33
Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм
10 шт.
0,30


















34
Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2
100 м
0,06


















35
Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2
100 м
0,06


















36
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 2 и сечением 25 мм2
1000 м
0,006


















37
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 6,0 мм2
1000 м
0,006


















38
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 6,0 мм2
1000 м
0,129


















39
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 16 мм2
1000 м
0,264


















Раздел 5. Благоустройство


















40
Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную
100 м2
2,323


















41
Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную
100 м2
2,323


















Раздел. 6 Оборудования.


















42
БДЗ-10

1,00


















43
ЭНЕС 3-МС-2

1,00


















44
Устройство защитного отключения, тип ПЗР 2-3-1 16А

1,00


















45
ЯПВБУ 1 МУЗ А IP54

1,00


















46
Счетчик электроэнергии однофазный, ЖКИ (Матрица) NP71L.1-1-3 5-80A (либо эквивалент)

1,00


















47
Шкаф Rx IP 54 (под счетчик)

1,00


















48
Выключатели автоматические, фирма "АВВ", тип S204.4-х полюсные, на ток 6 А, 13 А, 20 А, 25 А, 32 А, 40 А (либо эквивалент)

2,00



















Раздел 7. Пусконаладочные работы.


















49
Преобразователь диодный, ток до 100 А
1 устройство
1,00


















50
Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 200 м
1 измерение
1,00


















51
Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
100 точек
3,00


















52
Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль»
1 токоприемник
1,00


















53
Снятие характеристик для определения напряжения прикосновения в точках, указанных в проекте
1 точка прикосновения
4,00


















54
Снятие, обработка и анализ осциллограмм
1 осциллограмма
4,00


















55
Технологический комплекс, включающий в себя агрегаты, связанные между собой блокировочными связями, в количестве до 5 шт.
1 комплекс
1,00


















56
Технологический комплекс, включающий агрегаты, связанные между собой непрерывным регулированием технологических параметров и взаимоконтролем режимов работы, в количестве до 5 шт.

1 комплекс
1,00

Раздел 8. Перечень исполнительно-технической документации


















57
Проект в полном объеме с изменениями, согласованными в установленном порядке. - - акт о выполнении ТУ на электроснабжение;
- акт разграничения балансовой принадлежности электрических сетей и Акт разграничения эксплуатационной ответственности (приложение № 2,3 к договору на технологическое присоединений) (при необходимости);
- акт осмотра электроустановки (при необходимости);
- исполнительная схема трассы КЛ, выполненная на основе геодезического материала в масштабе 1:500 (на кальке) с указанием всех пересечений и сближений кабелей со всеми подземными коммуникациями, с привязками во всех точках, изменения направления линии и в местах установки соединительных муфт;
- проект электроснабжения;
- акт технической готовности электромонтажных работ;
- ведомость смонтированного оборудования;
- протокол осмотра и проверки смонтированного оборудования;
- акты освидетельствования скрытых работ;
- акт освидетельствования участков инженерно-технического обеспечения;
- протокол проверки соответствия смонтированной электроустановки проектной документации методом визуального осмотра и линейных измерений;
- протоколы испытаний согласно главы 1.8. ПУЭ;
- паспорта и сертификаты (или их копии, заверенные владельцем сертификатов) на применяемые материалы, оборудование и изделия;
- протокол целостности и фазировки жил;
- Разрешение на применение импортного оборудования и материалов, выданное в установленном порядке.














11. ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ИНСТРУКЦИИ ПО ИХ ЗАПОЛНЕНИЮ
11.1. Форма № 1
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
представляемых для участия в Запросе предложений
на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Электроснабжение станции катодной защиты по адресу: г. Москва, микрорайон Кожухово, ул. Красковская, ГРП «Кожухово»
Настоящим [указать наименование (фамилию, имя, отчество для физического лица) Участника закупки] подтверждает, что для участия в Запросе предложений нами направляются ниже перечисленные документы.
№№ п\п
Наименование документа
Кол-во листов

1



2



3



4



5



6



7



8



9



1




Руководитель организации [для юридических лиц] _______ (Фамилия И.О.)
(подпись)
Участник закупки [для физических лиц] _______ (Фамилия И.О.)
(подпись)
М.П. [для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей]








11.2. Форма № 2:
На бланке организации [для юридических лиц]
Генеральному директору
ГУП МО «Мособлгаз»
Д.А. Голубкову
Дата, исх. номер
ЗАЯВКА УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
на право заключения Договора подряда
на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Электроснабжение станции катодной защиты по адресу: г. Москва, микрорайон Кожухово, ул. Красковская, ГРП «Кожухово»
_______________________________________________________________
(наименование Участника закупки)
изучив извещение о проведении Запроса предложений и закупочную документацию, дает согласие на участие в Запросе предложений.
Мы обязуемся, в случае признания нас закупочной комиссией победителем Запроса предложений при условии получения от ГУП МО «Мособлгаз» проекта договора, составленного путем включения условий исполнения договора, предложенных нами в заявке на участие в Запросе предложений, в проект договора, прилагаемый к документации Запроса предложений, предоставить в ГУП МО «Мособлгаз» подписанный договор в срок не позднее, чем 20 рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в Запросе предложений.
Мы обязуемся, в случае присвоения закупочной комиссией нашей заявке на участие в Запросе предложений второго номера и если победитель Запроса предложений будет признан уклонившимся от заключения договора, при условии получения от ГУП МО «Мособлгаз» проекта договора, составленного путем включения условий исполнения договора, предложенных нами в настоящей заявке на участие в Запросе предложений, в проект договора, прилагаемый к документации Запроса предложений, предоставить в ГУП МО «Мособлгаз» подписанный договор в срок не позднее, чем 5 дней со дня получения проекта договора.
Мы обязуемся, в случае если по результатам рассмотрения заявок на участие в Запросе предложений наша заявка единственная будет допущена к участию в Запросе предложений при условии получения от ГУП МО «Мособлгаз» проекта договора, составленного путем включения условий исполнения договора, предложенных нами в настоящей заявке на участие в Запросе предложений, в проект договора, прилагаемый к документации Запроса предложений, предоставить в ГУП МО «Мособлгаз» подписанный договор в срок не позднее, чем 5 дней со дня получения проекта договора.
Мы обязуемся, в случае если по окончании срока подачи заявок на участие в Запросе предложений будет подана только наша заявка при условии получения от ГУП МО «Мособлгаз» проекта договора, составленного путем включения условий исполнения договора, предложенных нами в настоящей заявке на участие в Запросе предложений, в проект договора, прилагаемый к документации Запроса предложений, предоставить в ГУП МО «Мособлгаз» подписанный договор в срок не позднее, чем 5 дней со дня получения проекта договора.
Мы обязуемся, в случае заключения с нами договора, выполнить работы в соответствии с требованиями и условиями договора.
Мы подтверждаем отсутствие нашей аффилированности с ГУП МО «Мособлгаз» (а также с его сотрудниками, должностными лицами).
Решение о результатах Запроса предложений следует направлять по адресу: __________________________________________________________________
Контактное лицо: __________________________________________________
(указать ФИО, должность, контактные телефоны, факс, адрес, E-mail)
Мы гарантируем достоверность представленной информации.
К настоящему согласию прилагаются документы согласно прилагаемой описи документов на _________ листах.

Руководитель организации [для юридических лиц] _______ (Фамилия И.О.)
(подпись)
Участник закупки [для физических лиц] _______ (Фамилия И.О.)
(подпись)
Главный бухгалтер [для юридических лиц] _______ (Фамилия И.О.)
(подпись)
М.П. [для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей]











11.3. Форма № 3 АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ
№№ п/п
Наименование показателя
Данные об Участнике закупки

1.
Наименование Участника закупки (юридического лица), фамилия, имя, отчество и паспортные данные Участника закупки (физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
[Участник закупки, являющийся юридическим лицом, указывает в данном разделе полное наименование с указанием организационно-правовой формы].
[Участник закупки, являющийся физическим лицом, в том числе индивидуальным предпринимателем, указывает в данном разделе фамилию, имя, отчество и паспортные данные].

2.
Место нахождения Участника закупки (юридического лица), место жительство Участника закупки (физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
[Участник закупки, являющийся юридическим лицом, указывает в данном разделе место нахождения в соответствии с учредительными документами (устав, положение и т.п.)].
[Участник закупки, являющийся физическим лицом, в том числе индивидуальным предпринимателем, указывает в данном разделе местожительство в соответствии с паспортом].

3.
Почтовый адрес
%°[В данном разделе Участник закупки указывает почтовый адрес и индекс, по которым Заказчик сможет осуществить почтовую связь с Участником закупки].

4.
Контактное лицо
[В данном разделе Участник закупки указывает данные лица, с которым Заказчик сможет связаться в процессе подготовки Договора, в т.ч.:ФИО, занимаемая должность, номер контактного телефона, e-mail].

5.
ИНН
[В данном разделе Участник закупки указывает ИНН в соответствии с регистрационными документами].

6.
Принадлежность Участника закупки к субъектам малого и среднего предпринимательства.
[В данном разделе Участник закупки указывает принадлежность к СМСП].
Да / Нет

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.
Руководитель организации [для юридических лиц] _______ (Фамилия И.О.)
(подпись)
Участник закупки [для физических лиц ] _______ (Фамилия И.О.)
(подпись)
Главный бухгалтер [для юридических лиц] _______ (Фамилия И.О.)
(подпись)
М.П. [для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей]


11.4 Форма № 4
«СПРАВКА О СООТВЕТСТВИИ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ ЗАКУПОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ »
СПРАВКА
Настоящей справкой подтверждаем, что __________________________
(наименование Участника закупки)
- не находится в процессе ликвидации
- не признано по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом)
- не является организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и экономическая деятельность не приостановлена



Руководитель организации [для юридических лиц] _______ (Фамилия И.О.)
(подпись)
Участник закупки [для физических лиц ] _______ (Фамилия И.О.)
(подпись)
Главный бухгалтер [для юридических лиц] _______ (Фамилия И.О.)
(подпись)
М.П. [для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей]

















11.5. Форма № 5

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к Запросу предложений на право заключения Договора подряда
на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Электроснабжение станции катодной защиты по адресу: г. Москва, микрорайон Кожухово, ул. Красковская, ГРП «Кожухово»

1. Цена договора:

Без НДС, руб.
НДС, руб.
Сумма с НДС, руб.

Цена




Приложить сметную документацию (локальный сметный расчет) в формате Excel

2. Квалификация участника закупки:
2.1. «Опыт выполнения проколов методом горизонтально-направленного бурения за период 2014-2016 годы»

№ п/п
№, дата договора
Предмет договора
Дата начала
работ
Дата
окончания работ







(Приложить копии актов о премке выполненных работ с объемами, копии исполненных договоров, подтверждающие опыт выполнения проколов методом горизонтально-направленного бурения за период 2014-2016 годы).

2.2. Наличие рабочих и специалистов для выполнения работ по горизонтально-направленному бурению:
№ п/п
Ф.И.О.
специалистов
Должность,
специальность
Стаж работы по специальности






(Приложить копии трудовых договоров (и/или договоров гражданско-правового характера), копии удостоверений ответственных за безопасное производство работ кранами (кранами-манипуляторами), копии удостоверений стропальщиков).

2.3. Наличие специализированных техники, оборудования, необходимых для выполнения работ:
№ п/п
Вид техники
Количество
(шт.)

1
Буровая установа для ГНБ


2
Грузовой автомобиль допустимой полной массой более 3,5 тонн для перевозки материалов и вспомогательного оборудования


3
Экскаватор-планировщик


4
Кран-манипулятор либо автокран


5
Генератор мощностью P
· 5 кВт


(Для подтверждения наличия специализированных техники, оборудования предоставляются копии инвентарных карт на специализированные технику, оборудование. На транспортные средства приложить копии ПТС. В случае аренды (лизинга) специализированных техники, оборудования, предоставляются копии договоров аренды (лизинга), подтверждающие наличие специализированных техники, оборудования).


2.4. Финансовая устойчивость организации. Размер активов за последний завершенный финансовый год ___________________ руб.
(Приложить копию бухгалтерского баланса за последний завершенный финансовый год).

3. Срок предоставляемых гарантий качества _____________ мес.


Руководитель организации [для юридических лиц] _______ (Фамилия И.О.)
(подпись)
Участник закупки [для физических лиц] _______ (Фамилия И.О.)
(подпись)
Главный бухгалтер [для юридических лиц] _______ (Фамилия И.О.)
(подпись)
М.П. [для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей]























11.6. Форма № 6 «СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ»
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я, нижеподписавшийся
(фамилия, имя, отчество)
паспорт_____________№__________________дата выдачи_______________
название выдавшего органа _________________________________________,
в соответствии с требованиями статьи 9 федерального закона от 27.07.06г. «О персональных данных» № 152-ФЗ, подтверждаю своё согласие на обработку ГУП МО «Мособлгаз» (далее - Оператор) моих персональных данных, включающих фамилию, имя, отчество, дату рождения, паспортные данные, данные о судимости при условии, что их обработка осуществляется лицом в ГУП МО «Мособлгаз», обязанным сохранять коммерческую тайну. В процессе осуществления Оператором закупочной деятельности я предоставляю право работникам Оператора передавать мои персональные данные, содержащие сведения, составляющие персональные данные и данные о судимости, другим должностным лицам Оператора, в интересах осуществления Оператором закупочной деятельности.
Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с моими персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение.
Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры).
Срок хранения моих персональных данных соответствует сроку хранения документов, связанных с осуществлением Оператором закупочной деятельности и составляет три года.
Передача моих персональных данных иным лицам или иное их разглашение может осуществляться только с моего письменного согласия.
Настоящее согласие дано мной и действует с «__»_____20____г./ бессрочно.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю Оператора. В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на обработку персональных данных Оператор обязан прекратить их обработку.
__________________________________________________
Подпись субъекта персональных данных

11.7. Форма № 7 «ДЕКЛАРАЦИЯ»

ДЕКЛАРАЦИЯ
о соответствии участника закупки критериям отнесения
к субъектам малого и среднего предпринимательства

Подтверждаем, что
(указывается наименование участника закупки)
в соответствии со статьей 4 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» удовлетворяет критериям отнесения организации к субъектам
(указывается субъект малого или среднего предпринимательства в зависимости от критериев отнесения)
предпринимательства, и сообщаем следующую информацию:
1. Адрес местонахождения (юридический адрес):



2. ИНН/КПП:
(№, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)
3. ОГРН:

4. Сведения о наличии (об отсутствии) сведений в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства субъекта Российской Федерации (в случае ведения такого реестра органом государственной власти субъекта Российской Федерации):


(наименование уполномоченного органа, дата внесения в реестр и номер в реестре)
5. Сведения о соответствии критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, а также сведения о производимых товарах, работах, услугах и видах деятельности:
№ п/п
Наименование сведений
Малые предприятия
Средние предприятия
Показатель

12
2
3
4
5

2 Пункты 1 – 11 настоящего документа являются обязательными для заполнения.

1.
Суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов (за исключением суммарной доли участия, входящей в состав активов инвестиционных фондов) в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, процентов
не более 25


2.
Суммарная доля участия иностранных юридических лиц и (или) юридических лиц, не являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью3, процентов
не более 49


3 Ограничение в отношении суммарной доли участия иностранных юридических лиц и (или) юридических лиц, не являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью не распространяется на общества с ограниченной ответственностью, соответствующие требованиям, указанным в подпунктах «в» – «д» пункта 1 части 1.1 статьи 4 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

3.
Акции акционерного общества, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, отнесены к акциям высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики в порядке, установленном Правительством Российской Федерации

да (нет)


4.
Деятельность хозяйственного общества, хозяйственного партнерства заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительные права на которые принадлежат учредителям (участникам) соответственно хозяйственного общества, хозяйственного партнерства – бюджетным, автономным научным учреждениям или являющимся бюджетными учреждениями, автономными учреждениями образовательным организациям высшего образования

да (нет)


5.
Наличие у хозяйственного общества, хозяйственного партнерства статуса участника проекта в соответствии с Федеральным законом «Об инновационном центре «Сколково»

да (нет)


6.
Учредителями (участниками) хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств являются юридические лица, включенные в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень юридических лиц, предоставляющих государственную поддержку инновационной деятельности в формах, установленных Федеральным законом «О науке и государственной научно-технической политике»

да (нет)


7.
Среднесписочная численность работников за предшествующий календарный год, человек
до 100 включительно до 15 – микропредприятие
от 101 до 250 включительно
указывается количество человек (за предшествующий календарный год)

8.
Доход за предшествующий календарный год, который определяется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, суммируется по всем осуществляемым видам деятельности и применяется по всем налоговым режимам, млн. рублей
800 120 в год – микропредприятие
2 000
указывается в млн. рублей (за предшествующий календарный год)

9.
Содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей сведения о лицензиях, полученных соответственно юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем
подлежит заполнению

10.
Сведения о видах деятельности юридического лица согласно учредительным документам или о видах деятельности физического лица, внесенного в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, с указанием кодов ОКВЭД2 и ОКПД2
подлежит заполнению

11.
Сведения о производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товарах, работах, услугах с указанием кодов ОКВЭД2 и ОКПД2
подлежит заполнению

12.
Сведения о соответствии производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товарах, работах, услугах критериям отнесения к инновационной продукции, высокотехнологичной продукции

да (нет)


13.
Сведения об участии в утвержденных программах партнерства отдельных заказчиков с субъектами малого и среднего предпринимательства
да (нет) (в случае участия – наименование заказчика, реализующего программу партнерства)

14.
Сведения о наличии у юридического лица, индивидуального предпринимателя в предшествующем календарном году контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», и (или) договоров, заключенных в соответствии с Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
да (нет) (при наличии – количество исполненных контрактов или договоров и общая сумма)

15.
Сведения о том, что руководитель, члены коллегиального исполнительного органа, главный бухгалтер субъекта малого и среднего предпринимательства не имеют судимости за преступления в сфере экономики, а также о том, что в отношении указанных физических лиц не применялось наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, связанной с деятельностью субъекта малого и среднего предпринимательства, и административное наказание в виде дисквалификации

да (нет)


16.
Информация о наличии сведений о субъекте малого и среднего предпринимательства в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных федеральными законами «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

да (нет)






(подпись)
М. П.
________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) подписавшего, должность)

12. ПРОЕКТ ДОГОВОРА

Договор Подряда №___________

Московская область
г. Балашиха «___» ______________ 2016

Государственное унитарное предприятие газового хозяйства Московской области (ГУП МО «Мособлгаз»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора филиала ГУП МО «Мособлгаз» «Балашихамежрайгаз» Загрядского Алексея Анатольевича, действующего на основании Положения и доверенности от 25.12.2015 № 12-15/994, с одной стороны и ________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________________________________________, действующего на основании _________________, с другой стороны, именуемые вместе «Стороны», в соответствии с Протоколом от________________№__________ заключили настоящий Договор подряда (далее – Договор) о нижеследующем.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Подрядчик обязуется выполнить собственными и (или) привлеченными силами и средствами выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Электроснабжение станции катодной защиты по адресу: г. Москва, микрорайон Кожухово, ул. Красковская, ГРП «Кожухово»
1.2. Состав и объемы поручаемых Подрядчику работ по настоящему Договору определены в техническом задании (Приложение № 1 к Договору).

2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Работы должны быть выполнены Подрядчиком в следующие сроки:
– начало работ: с даты заключения настоящего договора;
– окончание работ: по 31.12.2017.
2.2. Подрядчик имеет право на досрочную сдачу работ.

3. ЦЕНА РАБОТ

3.1. Цена подлежащих выполнению работ (далее – Цена работ) определяется на основании локального сметного расчета стоимости работ по строительству Объекта (Приложение № 2 к Договору) который является неотъемлемой частью Договора, и составляет _____________ руб. (___________________ рублей _____ копеек), в том числе НДС (18 %) – _________ руб. (___________ рублей ______ копеек).
3.2. В указанную Цену работ включены стоимость необходимых материалов и оборудования, компенсация издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение.
3.3. Цена сформирована с учетом всех налогов и сборов, обязанность по уплате которых возникает у Подрядчика при исполнении Договора. Подрядчик является самостоятельным плательщиком налогов и сборов в соответствии с законодательством РФ.
3.4. Стоимость работ может быть изменена, в случае если в процессе выполнения работ по настоящему Договору возникла потребность в увеличении объема работ, неразрывно связанных с выполнением работ по Объекту, указанному в пункте 1.1 настоящего Договора, в размере не более 30 (тридцати) процентов от цены договора. Стоимость работ в таком случае изменяется путем заключения сторонами дополнительного соглашения к Договору.
3.5. Никакие устные соглашения по вопросам внесения изменений, дополнений в Договор, в том числе касающихся объемов, Цены работ и сроков их выполнения, не имеют юридической силы.
3.6. Оплату превышения расходов, в основе которого не лежит письменное дополнительное соглашение к Договору, берет на себя Подрядчик.

4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Предоплата в размере 20 % от стоимости работ по объекту производится в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Договора путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика на основании предоставленного Подрядчиком счета. Подрядчик предоставляет Заказчику счет-фактуру на сумму полученной предоплаты в течение 5 (пяти) рабочих дней (в случае применения упрощенной системы налогообложения счет фактура не предоставляется)
4.2. Окончательный расчет за выполненные работы по настоящему Договору по объекту, указанному в Техническом задании (Приложение № 2 к Договору) производится по окончании работ на основании предоставленного счета не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения разрешения на подачу напряжения от энергосбытовой организации на основании акта о приемке выполненных работ (по форме № КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3) с учетом перечисленной предоплаты. Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней предоставляет Заказчику счет-фактуру на сумму полученной оплаты (в случае применения упрощенной системы налогообложения счет фактура не предоставляется).
4.3. После осуществления расчета Стороны оформляют акт сверки взаиморасчетов.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

5.1. Подрядчик обязан:
5.1.1. Оформить необходимую для выполнения работ разрешительную документацию (разрешение (ордер) на производство земляных работ и т.п.).
5.1.2. Выполнить работы в объеме и сроки, предусмотренные Договором, в том числе Приложениями к нему, сдать результат работ Заказчику в установленном Договором порядке и в состоянии, обеспечивающем нормальную эксплуатацию Объекта в соответствии с действующими нормами и правилами.
5.1.3.Обеспечить:
– производство работ в полном соответствии, с техническим заданием (Приложение № 1 к Договору) строительным нормам и правилам, ежедневно отмечая выполненный объем в журнале производства работ;
– качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормами и правилами;
– своевременное, за свой счет устранение недостатков, дефектов, выявленных в ходе выполнения работ, при их приемке и в течение гарантийного срока;
– выполнение работ из своих материалов, своими либо привлеченными силами и средствами.
5.1.4. Все используемые для выполнения работ материалы, оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих документов должны быть представлены Заказчику за 5 (пять) календарных дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.
5.1.5. При необходимости представить Заказчику по акту приема-передачи техническую документацию и другие документы на поставляемые оборудование и материалы.
5.1.6. Предварительно письменно согласовать с Заказчиком тип технологически сложных конструкций.
5.1.7. Не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до осуществления доставки материалов и оборудования уведомить заказчика о времени доставки для возможности осуществления Заказчиком входного контроля поставляемых материалов и оборудования.
5.1.8. Гарантировать привлечение квалифицированного персонала, аттестованного в установленном законом порядке.
5.1.9. Обеспечить в ходе производства работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, противопожарной безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды.
5.1.10. Немедленно известить Заказчика и до получения от него письменных указаний приостановить выполнение работ при обнаружении:
– возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работ;
– иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.
5.1.11. Вывезти в пятидневный срок с момента выполнения работ оборудование, инвентарь, инструменты, материалы, иное принадлежащее Подрядчику имущество, мусор, а также произвести уборку строительной площадки.
5.1.12. Передать Заказчику вместе с результатом работ информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования Объекта после производства работ.
5.1.13. Информировать (уведомлять) Заказчика в письменной форме о заключении Договора подряда с субподрядчиками с указанием предмета Договора, наименования субподрядчика, места его нахождения.
В случае, если законодательством РФ для выполнения того или иного вида работ по договору подряда, заключенному с субподрядчиком, требуется свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, Подрядчик одновременно с уведомлением о заключении договора подряда с субподрядчиком направляет Заказчику надлежащим образом заверенную копию соответствующего свидетельства, дающего право субподрядчику выполнять вышеуказанные работы.

5.1.14. Нести ответственность перед Заказчиком за последствия невыполнения или ненадлежащего выполнения работ субподрядчиками.
5.1.15. Своими либо привлеченными силами и средствами обеспечить наличие всех необходимых профессиональных допусков, разрешений на право производства работ, требуемых в соответствии с законодательством РФ и субъекта РФ, в том числе разрешений и согласований, связанных с использованием иностранной рабочей силы.
5.1.16. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям Договора и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
5.1.17. Сообщать Заказчику об обнаружении в ходе производства работ не учтенной в технической документации работы.
5.1.18. Представить Заказчику по акту приема-передачи исполнительно-техническую документацию на бумажном носителе в 5 (пяти) экземплярах и в электронном виде, а также исполнительную съемку в формате DWG в системе координат МСК-50 и комплект проектной документации.
5.1.19. В течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за датой вступления Договора в силу, назначить ответственных представителей. После назначения ответственных представителей Подрядчик направляет Заказчику официальное уведомление. В случае изменений в составе представителей Подрядчик обязан в течение одного дня письменно сообщить заказчику о таких изменениях.
5.1.20. Еженедельно (каждую пятницу, не позднее 12:00) представлять Заказчику на адрес электронной почты [email protected] в электронном виде отчет о ходе выполнения работ. По запросу Заказчика предоставлять дополнительные данные о ходе работ, в том числе о наличии на Объекте технических и людских ресурсов, о наличии материалов и оборудования и другие данные, имеющие отношение к выполняемым Подрядчиком работам.
5.1.21. Обеспечивать доступ на Объект в рабочие, выходные и праздничные дни представителей Заказчика, представителей надзорных органов.
5.1.22. Обеспечивать в процессе проведения строительных работ собственными либо привлеченными силами и в счет цены Договора систематическую уборку строительного мусора и сбор отходов, образующихся в результате выполнения работ по Договору (в том числе строительных отходов, грунтов и строительного мусора) с его последующим вывозом на специализированные полигоны (либо их утилизацию (использование), а также производить платежи за загрязнение окружающей природной среды от выбросов, сбросов, размещения отходов, образующихся в результате производственной деятельности. В счет цены Договора заключать договоры на утилизацию отходов строительного производства.
При осуществлении строительства и связанных с ним работ соблюдать требования законодательства об охране окружающей среды о недрах, земельное, водное, лесное, санитарно-эпидемиологическое законодательство и нести ответственность за нарушение указанных требований.
Право собственности на отходы, образующиеся из сырья и материалов Подрядчика, а также из сырья и материалов Заказчика в результате выполнения Подрядчиком работ по Договору, возникает у Подрядчика с момента их образования.
После завершения строительства Объекта Подрядчик обязуется провести рекультивацию земельного участка, предоставленного последнему для проведения работ по Договору, также сдачу земельного участка с приведением земельного участка в пригодное для использования состояние.
Подрядчик самостоятельно несет ответственность за допущенные им при выполнении работ по Договору нарушения природоохранного законодательства, включая оплату штрафов, пеней, а также возмещение причиненного в связи с этим вреда окружающей среде.
5.1.23. Производить все работы только в пределах строительной площадки. В случае самовольного занятия земельных участков третьих лиц и/или причинения вреда таким участкам Подрядчик за свой счет возмещает ущерб, вызванный вышеуказанными действиями, и устраняет собственными силами допущенные нарушения.
5.1.24. Уведомлять Заказчика о любых внеплановых событиях и происшествиях на Объекте:
– об авариях (в течение 2 (двух) часов);
– о любом несчастном случае независимо от степени тяжести (в течение суток);
– о хищениях и иных противоправных действиях (в течение суток);
– об арестах или блокировании банковских счетов и/или иных обстоятельствах, влияющих на платежи между Сторонами (в течение суток);
– о забастовках персонала, действиях третьих лиц, органов власти и местного самоуправления, прямо и косвенно касающихся Объекта (в течение суток);
– об иных обстоятельствах, фактах, сообщениях в СМИ и т. п. (в течение суток).
5.2. Подрядчик имеет право на оплату работ по Цене работ.
5.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, повлекших задержку выполнения работ, Подрядчик имеет право на продление срока выполнения работ на соответствующий период.
В этом случае Стороны должны принять все необходимые меры, предотвращающие дополнительные расходы. Если у Подрядчика возникнут дополнительные расходы, вызванные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Заказчиком, то он письменно сообщит Заказчику размер дополнительных расходов с подтверждением их соответствующими документами, после чего Стороны договорятся о сроках и способах возмещения дополнительных расходов Подрядчика.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

6.1. Для реализации настоящего Договора Заказчик обязан:
6.1.1. В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора передать Подрядчику по акту приема-передачи необходимый для производства работ комплект проектной документации (Приложение № 3 к Договору).
6.1.2. Обеспечить доступ Подрядчика к месту выполнения работ.
6.1.3. Принять и оплатить выполненные Подрядчиком работы в соответствии с условиями Договора.
6.2. Для реализации Договора Заказчик имеет право:
6.2.1. Осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов (в том числе входной контроль), не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
6.2.2. Отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков в случае, если Подрядчик не приступит своевременно к исполнению обязательств по Договору или будет выполнять работы настолько медленно, что окончание работ будет невозможным в установленный Сторонами срок.
6.2.3. Заявить Подрядчику об отступлениях от условий Договора и выявленных недостатках, дефектах, обнаруженных в ходе осуществления контроля за выполнением работ.
6.2.4. В случае ненадлежащего выполнения Подрядчиком работ назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков, дефектов и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от Договора либо поручить исправление работ другому лицу за счет средств Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

7. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

7.1. Подрядчик вызывает представителя Заказчика (специалиста, ответственного со стороны Заказчика за ведение строительного контроля за строительством Объекта) телефонограммой либо посредством факсимильной связи по тел./факсу 8(498)664-55-04 (доб.05315) за 3 (три) рабочих дня до начала проверки операций, указанных в п. 7.2 Договора.
Результаты проверки операций заносятся в журнал производства работ, что является основанием для заполнения строительного паспорта.
При проверке и последующей приемке Заказчиком скрытых работ составляется акт освидетельствования скрытых работ, выполненных на строительстве, в количестве 3 (трех) экземпляров.
Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и подписания Сторонами акта освидетельствования скрытых работ, выполненных при строительстве.
7.2. Подрядчик вызывает Заказчика на следующие операции:
- проверку укладки в траншею питающего и дренажного кабелей;
- проверку скрытых работ по устройству защитного заземления (далее – УЗЗ);
- проверку скрытых работ при выполнении работ по горизонтально-направленному бурению;
- проверку укладки в траншею кабеля для электроснабжения СКЗ;
- других скрытых работ, предусмотренных проектной документацией и требованиями технических регламентов.
Подрядчик также вызывает Заказчика для приемки вышеуказанных операций в случае выполнения Подрядчиком работ, не указанных в проектно-сметной документации (дополнительных работ).
7.3. Если Заказчик не был информирован о проведении скрытых работ или информирован с опозданием, то Подрядчик по требованию Заказчика обязан за свой счет вскрыть любой участок кабельной линии для дополнительной проверки качества строительства, а также провести повторные испытания согласно указанию Заказчика.
7.4. Если уполномоченный представитель Заказчика не явится в согласованный Сторонами срок на приемку скрытых работ, то Подрядчик имеет право составить акт освидетельствования скрытых работ, выполненных при строительстве, без подписи Заказчика. При этом ответственность за качество выполненных работ лежит на Подрядчике.
7.5. С момента начала Работ и до их завершения Подрядчик ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.
7.6. Строительная техника и расходные материалы, используемые Подрядчиком для проведения работ, должны соответствовать требованиям рабочей документации и нормативных документов РФ. Строительная техника должна быть в рабочем состоянии, безопасной, пригодной для предполагаемого назначения, безопасного и эффективного выполнения работ.

8. РИСК СЛУЧАЙНОЙ ГИБЕЛИ ИЛИ СЛУЧАЙНОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ ИМУЩЕСТВА И/ИЛИ РЕЗУЛЬТАТА ВЫПОЛНЕННОЙ РАБОТЫ

Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ, повреждения материалов, оборудования или иного используемого для исполнения Договора имущества до получения разрешения на подачу напряжения от энергосбытовой организации.несет Подрядчик.
.

9. ОХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

9.1. От начала работ до получения разрешения на подачу напряжения от энергосбытовой организации Подрядчик несет полную ответственность за сохранность всего имущества, в том числе материалов, конструкций, оборудования и т. п., приобретенного им или переданного ему для выполнения работ.
9.2. В случае произошедшей по вине Подрядчика утраты имущества Подрядчик обязан за свой счет заменить указанное имущество на равнозначное или возместить Заказчику убытки.
9.3. Подрядчик обязан предпринять все меры для обеспечения эффективной защиты и предотвращения нанесения ущерба строящимся и/или существующим объектам, близлежащим трубопроводам, сетям электроснабжения, сетям связи и прочим коммуникациям, покрытиям дорог и другим сооружениям, принадлежащим Заказчику или сторонним собственникам, а также вреда, причиненного окружающей среде, в т. ч. зеленым насаждениям, водотокам, почве и пр. В процессе выполнения работ на Объекте Подрядчик обеспечивает сохранность уложенного газопровода и предпринимает все меры для обеспечения защиты от механических повреждений.
9.4. Ответственность за сохранность построенной кабельной линии, а также материалов, оборудования и другого имущества после получения разрешения на подачу напряжения от энергосбытовой организации несет Заказчик.

10. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

10.1. Сдача результатов выполненных работ Подрядчиком и их приемка Заказчиком оформляется актом о приемке выполненных работ (по форме № КС-2) и справкой о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС3).
10.2. В течение 14 (четырнадцати) календарных дней после получения Заказчиком письменного уведомления о готовности Объекта к сдаче Стороны оформляют акт приема-сдачи электромонтажных работ.
10.3. В течение 3 (трех) календарных дней с момента подписания акт приема-сдачи электромонтажных работ Подрядчик представляет Заказчику для подписания акт о приемке выполненных работ (по форме № КС-2) и справку о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3).
10.4. Заказчик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней подписать акт о приемке выполненных работ (по форме № КС-2) и справку о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3) либо, в случае отказа от подписания, сделать отметку в данном акте и направить Подрядчику мотивированный отказ.
В случае представления Заказчиком мотивированного отказа Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.
10.5. В течение 5 (пяти) календарных дней после подписания акта о приемке выполненных работ (по форме № КС-2) и справку о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3) Подрядчик выписывает и передает Заказчику счет-фактуру.

11. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ

11.1. Подрядчик гарантирует:
– надлежащее качество выполнения работ и представляемых им для проведения работ, предусмотренных Договором, материалов, конструкций, оборудования и систем, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;
– возможность эксплуатации Объекта, указанного в пункте 1.1 Договора, в соответствии с действующими нормами и правилами на протяжении гарантийного срока;
– своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока.
11.2. На результат работы Подрядчик устанавливает гарантийный срок ________(______) месяцев, исчисляемый с момента подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ. Гарантия качества результата работ распространяется на все, составляющее результат работ.
11.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, дефекты, то гарантийный срок продлевается соответственно на период их устранения.
Наличие недостатков, дефектов и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом, подписанным уполномоченными представителями Сторон. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков, дефектов Заказчик составляет односторонний акт обнаруженных недостатков, дефектов с указанием срока их устранения и направляет его Подрядчику.
Устранение недостатков, дефектов осуществляется Подрядчиком за свой счет и в сроки, установленные в акте обнаруженных недостатков, дефектов.
Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте обнаружения недостатков, дефектов, их не устранит, то Заказчик вправе устранить недостатки, дефекты своими силами или силами других организаций с последующим возложением расходов на Подрядчика. Расходы Заказчика по восстановлению электроснабжения после перерыва, вызванного необходимостью устранения недостатков, дефектов, возмещаются Подрядчиком.
11.4. Если в процессе гарантийного срока будут обнаружены материалы, которые не соответствуют сертификатам, то все работы по их замене осуществляет Подрядчик за свой счет.

12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

12.1. За задержку срока окончания работ, указанного в п. 2.1 Договора, Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты пени в размере 0,1 % от Цены работ, указанной в п. 3.1 Договора, за каждый день просрочки. За задержку выполнения работ на срок свыше 30 (тридцати) календарных дней Заказчик вправе требовать от Подрядчика помимо пени уплаты штрафа в размере 5 % от Цены работ, указанной в п. 3.1 Договора.
За задержку срока выполнения отдельных видов работ, согласованного сторонами в Календарном плане выполнения работ (раздел 3 Приложения № 1 к Договору), Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты пени в размере 0,1 % от Цены работ за каждый день просрочки.
12.2. За некачественное выполнение работ по настоящему Договору, а также за некачественное выполнение работ субподрядными организациями по договорам, заключенным Подрядчиком, Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты штрафа в размере 3 % от Цены работ, указанной в п. 3.1 Договора.
12.3. За просрочку оплаты выполненных Подрядчиком работ (п. 2.1 Договора) Подрядчик вправе требовать от Заказчика уплаты пени в размере 0,1 % от суммы долга за каждый день просрочки платежа, но не более 10 % от суммы долга.
12.4. За несвоевременное предоставление акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 (п.10.5. Договора) Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты штрафа в размере 2 % от Цены работ, указанной в п. 3.1 Договора.
12.5. Кроме санкций за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, виновная Сторона возмещает другой Стороне не покрытые неустойками убытки, включая упущенную выгоду.
12.6. Уплата штрафов, пеней, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по Договору.
12.7. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате выполнения работ по вине одной из Сторон, компенсируется виновной Стороной.

13. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

13.1 Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы (военные действия, пожары, природные катастрофы и т. п.).
13.2. Сторона по Договору, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, должна немедленно (в течение суток) известить телеграммой или с помощью факсимильной связи другую Сторону о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению договорных обязательств. Если о вышеупомянутых событиях не будет своевременно сообщено, Сторона, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, не может на них ссылаться как на основание освобождения от ответственности, в связи с чем обязана возместить другой Стороне убытки, причиненные неизвещением или несвоевременным извещением об обстоятельствах непреодолимой силы.
Сторона должна в течение разумного срока передать другой Стороне документы компетентного органа о наличии обстоятельств непреодолимой силы.
13.3. Наступление обстоятельств непреодолимой силы при условии, что приняты установленные меры по извещению об этом других Сторон, продлевает срок выполнения договорных обязательств на период, по своей продолжительности соответствующий продолжительности обстоятельств и разумного срока для устранения их последствий.
13.4. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 3 (трех) месяцев, то любая из Сторон вправе внести предложения об изменении соответствующих условий Договора либо о его расторжении.

14. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ

14.1. По соглашению Сторон настоящий Договор может быть в любое время изменен или расторгнут. Соглашение об изменении или расторжении Договора должно быть совершено в письменной форме и подписано уполномоченными представителями Сторон.
14.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке в следующих случаях:
– задержки Подрядчиком начала работ более чем на 30 (тридцать) календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика;
– нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, влекущего увеличение срока окончания работ, указанного в пункте 2.1 настоящего Договора, более чем на 30 (тридцать) календарных дней;
– несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ;
– принятия актов государственных органов в рамках действующего законодательства РФ, лишающих Подрядчика права на выполнение работ.
В случае принятия Заказчиком решения отказаться от исполнения Договора по любому из оснований, указанных выше, Заказчик обязан в письменной форме уведомить Подрядчика о расторжении Договора не позднее чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения.
14.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в любое время при условии письменного уведомления Подрядчика о расторжении Договора за 20 (двадцать) календарных дней до даты расторжения. В случае отказа Заказчика от исполнения Договора он обязан оплатить выполненные Подрядчиком и принятые Заказчиком работы до даты расторжения Договора на основании актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 и акта сверки взаиморасчетов.
14.4. Подрядчик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в следующих случаях:
– финансовой несостоятельности Заказчика или систематической задержке более чем на 2 (два) месяца Заказчиком расчетов за надлежащим образом (в т. ч. качественно) выполненные Подрядчиком и принятые Заказчиком работы;
– консервации или остановки Заказчиком производства работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий 2 (два) месяца.
При этом Подрядчик обязан в письменной форме уведомить Заказчика о расторжении Договора за 15 (пятнадцать) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения.
14.5. При расторжении настоящего Договора по взаимному согласию Сторон (п. 14.1 Договора) Заказчик обязан оплатить Подрядчику выполненные им и принятые Заказчиком работы на момент расторжения Договора, с учетом произведенной предоплаты.
В случае если Подрядчик не приступал к выполнению работ по настоящему Договору либо выполнил работы частично, он обязан в трехдневный срок с даты заключения Сторонами соответствующего соглашения вернуть Заказчику сумму перечисленной ему предоплаты либо сумму предоплаты за вычетом фактически выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ соответственно.
14.6. После получения Подрядчиком уведомления Заказчика о расторжении Договора в соответствии с пунктом 14.2 Договора Подрядчик обязан:
– немедленно прекратить все работы, за исключением тех, которые в соответствии с указанием Заказчика необходимы для обеспечения защиты жизни или имущества или обеспечения сохранности Объекта;
– немедленно передать по акту приема-передачи всю техническую документацию по работам, оборудованию и материалам, включая исполнительную, а также любую документацию, полученную от Заказчика в процессе исполнения Договора.

15. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

15.1. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения, за исключением случаев, изложенных в пунктах 14.2, 14.3 Договора.
15.2. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим лицам содержащиеся в документах сведения о совместной деятельности Сторон в рамках Договора иначе как с письменного согласия Сторон.
15.3. Подрядчик полностью ознакомился со всеми условиями, которые влияют на Цену работ и действуют на дату подписания Договора, учел в своих расчетах свои расходы и прибыль и в будущем не будет иметь права требовать никаких платежей, за исключением предусмотренных в Договоре.
15.4. При выполнении работ по Договору Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
15.5. Все договоренности в обязательном порядке фиксируются Дополнительным соглашением Сторон (или протоколом), являющимся неотъемлемой часть настоящего Договора, за исключением п. 14.2., 14.3. настоящего Договора. Спор, возникающий в ходе исполнения Договора, может быть передан на разрешение Арбитражного суда Московской области после принятия Сторонами мер по досудебному урегулированию, по истечении 10 (десяти) календарных дней со дня направления претензии (требования).
15.6. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате проведенных работ по Договору по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком, а по вине Заказчика – соответственно, Заказчиком.
15.7. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.
15.8. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
15.9. Приложения к настоящему Договору:
15.9.1. Приложение № 1 – техническое задание на выполнение строительно-монтажных работ.
15.9.2. Приложение № 2 – локальный сметный расчет.

16. АДРЕСА, ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик

ГУП МО «Мособлгаз»
Юридический адрес: 143026,
Московская область, Одинцовский район, р.п. Новоивановское, ул. Калинина, д.1
Филиал «Балашихамежрайгаз»
Фактический адрес: 143900, Московская область, г. Балашиха, проспект Ленина,
д. 77
ИНН 5000001317; КПП 500102001,
ОКПО 03289419
Банковские реквизиты:
Банк ГПБ (АО) г. Москва
р/с 40602810495000003140,
к/с 30101810200000000823,
БИК 0445255823


Директор филиала
ГУП МО «Мособлгаз»
«Балашихамежрайгаз»

_____________ /А.А. Загрядский/



Подрядчик:

____________________________
ИНН
КПП
ОГРН
Юридический адрес:
_____________________________
Почтовый адрес:
_____________________________
Банковские реквизиты:
_____________________________
р/с к/с
БИК Контактные данные:
___________________________






_____________ /__________/













Приложение № 1
к договору подряда
от «___» _________201_ г. № ________

Согласовано:
Подрядчик
Утверждаю
Заказчик: Директор филиала
ГУП МО«Мособлгаз»
«Балашихамежрайгаз»
_____________________ А.А. Загрядский


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Электроснабжение станции катодной защиты по адресу: г. Москва, микрорайон Кожухово, ул. Красковская, ГРП «Кожухово»

Общие требования.
№№ п/п
Перечень требований
Содержание основных данных и требований к выполнению работ

1
Заказчик:
ГУП МО «Мособлгаз»

2
Основание для выполнения работ
План мероприятий ГУП МО «Мособлгаз» по повышению надежности, устойчивости и бесперебойного газоснабжения на 2016-2017 гг.

3
Субподрядные строительные организации
Допускаются по согласованию с заказчиком

4
Наименование объекта и адрес выполнения работ
Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Электроснабжение станции катодной защиты по адресу: г. Москва, микрорайон Кожухово, ул. Красковская, ГРП «Кожухово»

5
Основные технические требования:
а) Строительно-монтажные работы по устройству электроснабжения станции катодной защиты должны выполняться в соответствии с техническим заданием и действующими нормативными актами Российской Федерации и Московской области и проектной документацией, выполненной филиалом ГУП МО «Мособлгаз» «Балашихамежрайгаз».
б) Все используемые для выполнения работ материалы, оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих документов должны быть предоставлены Заказчику за 5 (пять) календарных дней до начала выполнения работ.


Объем работ.
№пп
Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса
Единица измерения
Количество

1
2
3
4


















Раздел 1.Земляные работы


















1
Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» группа грунтов 2
1000 м3 грунта
0,0148


















2
Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м.), группа грунтов 2
1000 м3 грунта
0,0148


















3
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
100 м3 грунта
0,348


















4
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2
100 м3 грунта
0,348


















5
Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой
100 м3 грунта
0,087


















6
Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 10 км
1 т груза
8,70


















Раздел 2. Строительные работы


















7
Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм
1 км трубопровода
0,152


















8
Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 50 мм
1 км трубопровода
0,018


















9
Трубы стальные электросварные прямошовные (ГОСТ 10704-91), наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,0 мм
м
18,072


















10
Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм
100 м трубопровода
-0,18


















11
Установка и монтаж контрольно-измерительного пункта, электрода сравнения и датчика потенциала на газопроводах городов и поселков
1 контрольно-измерительный пункт
1,00


















12
Установка и монтаж ЭНЭС на газопроводах городов и поселков
1 контрольно-измерительный пункт
1,00


















Раздел 3. Бестраншейная прокладка трубопроводов


















13
Устройство переходов в грунтах I-III группы для прокладки труб диаметром до 160 мм, через автомобильные, железные дороги и другие коммуникации с помощью установок горизонтально-направленного бурения
1 м
176,00


















14
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов ПЭ100 SDR9, размером 110х12,3 мм (ГОСТ Р 50838-95)
м
176,00


















Раздел 4. Монтажные работы


















15
Устройство постели при двух кабелях в траншее
100 м кабеля
0,87


















16
Указатель месторасположения трассы кабелей, проложенных в земле
1 шт.
4,00


















17
Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм
100 м
0,06


















18
Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 48 мм
1 ввод
0,06


















19
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2
100 м
0,97


















20
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2
100 м
2,89


















21
Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 25 А
1 шт.
2,00


















22
Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм
1 шт.
1,00


















23
Счетчики, устанавливаемые на готовом основании однофазные
1 шт.
1,00


















24
Ящик дренажной защиты на готовом основании
1 шт.
1,00


















25
Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 6
1 шт.
1,00


















26
Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2
1 шт.
2,00


















27
Муфта термоусаживаемая концевая наружной установки для кабеля с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ, марки КНТп10-70/120 с болтовыми наконечниками и комплектом пайки для присоединения заземления
компл.
2,00


















28
Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1кВ, сечение одной жилы до 70 мм2
1 шт.
1,00


















29
Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с полиэтиленовой или бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ, марки СТп-10-3х(70-120) мм2
шт.
1,00


















30
Кожух защитный для эпоксидных муфт
1 шт.
3,00


















31
Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2
1 шт.
6,00


















32
Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 6 мм2
100 шт.
0,02


















33
Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм
10 шт.
0,30


















34
Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2
100 м
0,06


















35
Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2
100 м
0,06


















36
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 2 и сечением 25 мм2
1000 м
0,006


















37
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 6,0 мм2
1000 м
0,006


















38
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 6,0 мм2
1000 м
0,129


















39
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 16 мм2
1000 м
0,264


















Раздел 5. Благоустройство


















40
Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную
100 м2
2,323


















41
Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную
100 м2
2,323


















Раздел. 6 Оборудования.


















42
БДЗ-10

1,00


















43
ЭНЕС 3-МС-2

1,00


















44
Устройство защитного отключения, тип ПЗР 2-3-1 16А

1,00


















45
ЯПВБУ 1 МУЗ А IP54

1,00


















46
Счетчик электроэнергии однофазный, ЖКИ (Матрица) NP71L.1-1-3 5-80A (либо эквивалент)

1,00


















47
Шкаф Rx IP 54 (под счетчик)

1,00


















48
Выключатели автоматические, фирма "АВВ", тип S204.4-х полюсные, на ток 6 А, 13 А, 20 А, 25 А, 32 А, 40 А (либо эквивалент)

2,00



















Раздел 7. Пусконаладочные работы.


















49
Преобразователь диодный, ток до 100 А
1 устройство
1,00


















50
Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 200 м
1 измерение
1,00


















51
Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
100 точек
3,00


















52
Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль»
1 токоприемник
1,00


















53
Снятие характеристик для определения напряжения прикосновения в точках, указанных в проекте
1 точка прикосновения
4,00


















54
Снятие, обработка и анализ осциллограмм
1 осциллограмма
4,00


















55
Технологический комплекс, включающий в себя агрегаты, связанные между собой блокировочными связями, в количестве до 5 шт.
1 комплекс
1,00


















56
Технологический комплекс, включающий агрегаты, связанные между собой непрерывным регулированием технологических параметров и взаимоконтролем режимов работы, в количестве до 5 шт.

1 комплекс
1,00

Раздел 8. Перечень исполнительно-технической документации


















57
Проект в полном объеме с изменениями, согласованными в установленном порядке.
- акт о выполнении ТУ на электроснабжение;
- акт разграничения балансовой принадлежности электрических сетей и Акт разграничения эксплуатационной ответственности (приложение № 2,3 к договору на технологическое присоединений) (при необходимости);
- акт осмотра электроустановки (при необходимости);
- исполнительная схема трассы КЛ, выполненная на основе геодезического материала в масштабе 1:500 (на кальке) с указанием всех пересечений и сближений кабелей со всеми подземными коммуникациями, с привязками во всех точках, изменения направления линии и в местах установки соединительных муфт;
- проект электроснабжения;
- акт технической готовности электромонтажных работ;
- ведомость смонтированного оборудования;
- протокол осмотра и проверки смонтированного оборудования;
- акты освидетельствования скрытых работ;
- акт освидетельствования участков инженерно-технического обеспечения;
- протокол проверки соответствия смонтированной электроустановки проектной документации методом визуального осмотра и линейных измерений;
- протоколы испытаний согласно главы 1.8. ПУЭ;
- паспорта и сертификаты (или их копии, заверенные владельцем сертификатов) на применяемые материалы, оборудование и изделия;
- протокол целостности и фазировки жил;
- Разрешение на применение импортного оборудования и материалов, выданное в установленном порядке.



Приложение № 2
к договору подряда
от «___» _________201_ г. № ________


Согласовано:
Подрядчик
Утверждаю
Заказчик: Директор филиала
ГУП МО«Мособлгаз»
«Балашихамежрайгаз»
_____________________ А.А. Загрядский


Локальный сметный расчет

на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Электроснабжение станции катодной защиты по адресу: г. Москва, микрорайон Кожухово, ул. Красковская, ГРП «Кожухово»



Сметная стоимость
________
тыс.руб.


Нормативная трудоемкость
________
чел.час.


Сметная заработная плата
________
тыс.руб.

Составлен(а) в уровне цен на ____________

№пп
Шифр, номера нормативов и коды ресурсов
Наименование работ и затрат
Ед. изм.
Кол-во единиц
Цена на единицу измерения, руб.
Поправочные коэффициенты
Коэффициенты пересчета, номер
ВСЕГО затрат, руб.
Справ.










ЗТР, всего чел-ч










Стоим. ед. с нач., руб.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10















13PAGE 15





13PAGE 15


13PAGE \* MERGEFORMAT14115


ГУП МО «Мособлгаз» Документация о проведении Запроса предложений


13PAGE \* MERGEFORMAT142415


13PAGE 15


ГУП МО «Мособлгаз» Документация о проведении Запроса предложений





Приложенные файлы

  • doc 37805992
    Размер файла: 843 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий