Все двухсторонние цветные элементы НЭМ должны иметь возможность соприкосновения друг с другом одной из сторон для формирования произвольных типов дорожек (например, прямая дорожка, дорожка в виде спирали) и плоских рисунков по принципу «домино».

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № _____________
Поставка комплектов, обеспечивающих возможность реализации образовательных требований ФГОС ДОО


г. Жуковский «___» ___________ 2016 г.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение – Центр развития ребенка - детский сад №35 (МДОУ – детский сад № 35), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице И. о. заведующего Торнопол Надежды Львовны, действующего на основании Приказа, с одной стороны, и ________________________________________________ именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице _____________________________________________________, действующего на основании Устава, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Российской Федерации, Федерального [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Московской области, на основании Приказа № ____ от __________ г., заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:


1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА.
1.1. Предметом закупки является поставка комплектов, обеспечивающих возможность реализации образовательных требований ФГОС ДОО (далее - Товар).
1.2. Поставщик обязуется поставить Заказчику Товар в ассортименте, количестве в соответствии со спецификацией (Приложение №1 к настоящему Контракту), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта, а Заказчик обязуется принять Товар в соответствии с требованиями действующего законодательства.
1.3. Заказчик обязуется обеспечивать прием Товара по количеству и качеству и производить его оплату на условиях настоящего Контракта.

2. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА.
2. 1. Срок поставки Товара: В течение 10 календарных дней с даты заключения контракта.
2.2. Поставка Товара осуществляется транспортом Поставщика по адресу: Московская обл., г. Жуковский, ул. Солнечная д.5.
2.3. Поставщик предварительно согласовывает с Заказчиком дату и время поставки Товара. При поставке Товара допускается отклонение по времени доставки, но не более чем на 2 часа.
2.4. Заказчик обязуется обеспечить присутствие в месте разгрузки в указанное выше время должностного лица, уполномоченного принимать Товар и подписывать необходимые для приема Товара документы.

3. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА ПО КОЛИЧЕСТВУ И КАЧЕСТВУ.
3.1. Право собственности на Товар переходит к Заказчику в момент получения Товара при условии надлежащего оформления сопроводительных документов: товарно-транспортных накладных, сертификатов соответствия, удостоверений о качестве Товара и других необходимых документов.
3.2. Датой исполнения Поставщиком обязательств по поставке Товара считается дата фактической поставки Товара на адрес Заказчика.
3.3. Поставщик обязуется при поставке Товара, обеспечить разгрузку Товара в течение 2 часов с момента доставки Товара - постановки автотранспорта под разгрузку.
3.4. Заказчик обязан подготовить место разгрузки Товара, а именно: обеспечить наличие освещения в месте разгрузки и на подъездных путях, а также обеспечить доступ к месту разгрузки автотранспорта, водителя и экспедитора Поставщика.
3.5. Заказчиком может проводиться контроль качества поставляемого Товара в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Контроль может производиться в пункте отгрузки Товара, а также в течение всего срока годности, указанного в сопроводительных документах. В случае если в ходе исполнения настоящего Контракта Заказчику станут известны факты предоставления Поставщиком фальсифицированных документов, подтверждающих происхождение и качество Товара (сертификат соответствия, удостоверение о качестве или иных документов), Заказчик имеет право в одностороннем порядке отказаться от поставленного Товара и потребовать его замены.
3.6. По качеству поставляемый Товар должен соответствовать требованиям качества, предъявленным Заказчиком и изложенным в спецификации настоящего Контракта.
3.7. Приемка Товара по количеству и качеству осуществляется в момент поставки и удостоверяется подписью (с её расшифровкой и указанием должности) представителя Заказчика в товарно-транспортной накладной с наложением печати (штампа) Заказчика при его наличии, либо только подписью (с её расшифровкой и указанием должности). Последующие претензии к качеству не допускаются, за исключением случаев, оговоренных в пунктах 3.5-3.6. настоящего Контракта.
3.8. В случае выявления в процессе приемки Товара недостатков Заказчик, в присутствии водителя и (или) экспедитора Поставщика, составляет дефектный акт произвольной формы. В случае возникновения разногласий по вопросам качества поставленного Товара стороны руководствуются действующим законодательством.
3.9. В случае если количество и качество поставленного Товара удовлетворяет Заказчика, он принимает его - оформляет соответствующие документы (акт сдачи-приемки товара, товарно-транспортные накладные, счета, счета-фактуры).
3.10. В случае если количество и (или) качество поставленного Товара не удовлетворяет Заказчика, Товар возвращается Поставщику без его выгрузки, о чем Заказчик извещает представителя Поставщика: водителя и (или) экспедитора, осуществляющего поставку Товара.
3.11. Поставщик обязан в течение двух суток с момента отказа от Товара ненадлежащего качества заменить его. Расходы, связанные с заменой Товара, оплачиваются за счет Поставщика.
3.12. Возврат Товара, не отвечающего требованиям настоящего Контракта, а также удержание пени, не освобождает Поставщика от обязательств по выполнению настоящего Контракта в течение срока его действия.

4. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Цена Контракта с учетом всех затрат составляет ____________________________________________, ________________________________ включая НДС.
4.2. Поставщик поставляет Товар по ценам и в объемах, указанным в протоколе согласования цены на Товар (Приложение № 2 к настоящему Контракту).
4.3. Цены, указанные в протоколе согласования цены на Товар, являются фиксированными на весь период действия настоящего Контракта, изменению не подлежат, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством.
4.4. Оплата Товара, поставляемого по настоящему Контракту, производится Заказчиком безналичным расчетом в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента выставления счёта, по мере поступления денежных средств на счета Заказчика. Заказчик не несёт ответственность за несвоевременное поступление денежных средств на свои счета для оплаты поставляемого Товара.
4.5. Все транспортные расходы осуществляются за счёт средств Поставщика Товара.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
5.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком, расчёт пени производится в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 25 ноября 2013 г. № 1063 (Формула расчёта неустойки указана в Приложении № 3 к настоящему Контракту).
5.3. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
5.4. За ненадлежащее исполнение или неисполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе направить Заказчику требование об уплате штрафа. Размер штрафа является фиксированным и составляет 2,5 процента цены Контракта, что составляет ____________ руб.
5.5. За ненадлежащее исполнение или неисполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом Заказчик направляет Поставщику требование об уплате штрафа. Размер штрафа является фиксированным и составляет 10 процентов цены Контракта, что составляет ______________ руб.
5.6. Заказчик вправе отказаться от оплаты Товара ненадлежащего качества, а если такой Товар оплачен, потребовать возврата уплаченных сумм.
5.7. Ответственность сторон в иных случаях определяется в соответствии с действующим законодательством.

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
6.1. Все спорные вопросы, возникающие во время действия настоящего Контракта, разрешаются путем ведения переговоров между Заказчиком и Поставщиком.
6.2. В случае если спорные вопросы не были разрешены путем ведения переговоров между Заказчиком и Поставщиком, они рассматриваются в установленном законодательством порядке в Арбитражном суде Московской области.

7. ФОРС-МАЖОР
7.1. Стороны освобождаются от ответственности друг перед другом за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, в случаях, установленных законодательством, в частности при возникновении обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных), т.е. чрезвычайных и непредсказуемых при данных условиях обстоятельств.
К вышеуказанным (форс-мажорным) обстоятельствам относятся следующие события: стихийные бедствия природного характера (землетрясения, наводнения, пожары), а также другие чрезвычайные обстоятельства, которые возникли после заключения Контракта и непосредственно повлияли на исполнения Сторонами своих обязательств, и которые Стороны были не в состоянии предвидеть и (или) предотвратить.
7.2. О наступлении форс-мажорных обстоятельств, Стороны уведомляют друг друга в 5-дневный срок с момента их возникновения. Факт наступления форс-мажорных обстоятельств должен быть документально удостоверен полномочными на то органами власти. Удостоверяющий документ прилагается к письменному уведомлению. При отсутствии уведомления (а равно при просрочке уведомления) и удостоверяющего документа, Сторона настоящего Контракта их получающая, вправе не принимать во внимание наступление форс-мажорных обстоятельств, при предъявлении претензий (исков) к другой Стороне в связи с ненадлежащим исполнением условий настоящего Контракта.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Стороны обязуются соблюдать условия, обеспечивающие неразглашение касающейся их конфиденциальной коммерческой информации, связанной с выполнением обязательств по настоящему Контракту, и непосредственно несут друг перед другом ответственность за ненадлежащее выполнение принятых по настоящему Контракту обязательств, в случаях, предусмотренных законодательством.
8.2. В ходе исполнения Контракта по соглашению Сторон цена Контракта может быть снижена без изменения предусмотренных Контрактом количества и (или) качества поставляемого Товара, и иных условий контракта.
8.3. В ходе исполнения Контракта по соглашению Сторон количество товара может быть изменено, но не более чем на десять процентов от предусмотренных Контрактом количество поставляемого Товара, при этом цена Контракта не может быть изменена более чем на десять процентов.
8.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии и в порядке, установленном ст. 95 Федерального закона Российской Федерации от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
8.5. Все дополнения и изменения к настоящему Контракту действительны, если они совершены в письменной форме, содержат ссылки на дату и номер настоящего Контракта и подписаны надлежащим образом уполномоченными на то представителями Сторон.
8.6. При изменении адреса и банковских реквизитов Поставщика он обязан незамедлительно известить Заказчика официальным документом, подписанным руководителем и главным бухгалтером, подписи которых заверяются печатью организации.
8.7. Срок действия настоящего Контракта устанавливается с момента подписания его Сторонами по 31 августа 2016 года.
8.8. Настоящий Контракт оформлен в электронной форме в соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 05 апреля 2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.
Поставщик:



Адрес:



Банковские реквизиты:



Заказчик:
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение – Центр развития ребенка - детский сад №35

Адрес (фактический и юридический):
140180, Московская область, г. Жуковский, ул. Солнечная д.5

Банковские реквизиты:
ИНН: 5040067321
КПП 504001001

Финансовое управление Администрации городского округа Жуковский (МДОУ – детский сад № 35)
л /с 20005301356, 21005301356
Р/счет 40701810545253000042
в ГУ Банка России по ЦФО г. Москва 35
БИК 044525000

Тел. 8-498-48-1-09-30
E-mail: mdoysol35 @yandex.ru




ПОДПИСИ СТОРОН:

От Поставщика:




_____________________
«____»______________ 2016 г.
От Заказчика:
И. о. заведующего
МДОУ – детский сад № 35


_________________ Н. Л. Торнопол
«____»______________ 2016 г.


Приложение №1
к Контракту №_________________
от __________2016 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ
на поставку комплектов, обеспечивающих возможность реализации образовательных требований ФГОС ДОО

Наименование поставляемого товара:

Наименование Объект закупки (указание товарных знаков и ТУ не допускается)
Технические характеристики
(описание необходимых функций и свойств)
Количество (с указанием единиц измерения /к-т

Танграм Тихонова
Набор элементов логической головоломки (далее – НЭЛ) должен быть предназначен для обеспечения развития навыков мелкой моторики, образного мышления, памяти и логики посредствам формирования плоских фигур с помощью НЭЛ в процессе проведения игровых занятий с единовременно до не менее тремя воспитанниками.
2


Все цветные элементы НЭЛ должны иметь возможность соединения между собой воспитанником для обеспечения возможности формирования геометрических фигур и произвольных фигур. Все цветные элементы НЭЛ должны быть изготовлены из пластмассы. В составе НЭЛ должен поставляться набор карт с заданиями, который должен быть предназначен для использования его воспитателем в качестве заданий для воспитанника при составлении плоских фигур. Все цветные элементы НЭЛ должны быть упакованы в кейс или коробку для обеспечения возможности транспортировки и хранения НЭЛ. Каждый цветной элемент НЭЛ должен иметь округлую форму (не должен иметь острых углов) для исключения возможности травмирования воспитанника.


Мозаичное домино Тихонова
Набор элементов мозаичного домино (далее – НЭМ) должен быть предназначен для обеспечения развития навыков мелкой моторики, образного мышления и сопоставления элементов посредствам формирования дорожек и плоских рисунков с помощью НЭМ в процессе проведения игровых занятий с единовременно до не менее пятью воспитанниками.
1


НЭМ должен иметь в своем составе более двадцати пяти двухсторонних цветных элементов.



Все двухсторонние цветные элементы НЭМ должны быть изготовлены из пластмассы. Все двухсторонние цветные элементы НЭМ должны иметь возможность соприкосновения друг с другом одной из сторон для формирования произвольных типов дорожек (например, прямая дорожка, дорожка в виде спирали) и плоских рисунков по принципу «домино». Каждый двухсторонний цветной элемент НЭМ должен иметь габаритный размер «ширина» не менее двух см и не более трех см, габаритный размер «длина» не менее четырех см и не более пяти см. Каждый двухсторонний цветной элемент НЭМ должен иметь цветную заливку с лицевой и оборотной стороны.



2. Условия поставки товара, требования к упаковке товара:
Товар поставляется единовременно в полном объеме. Поставка товара, осуществляется за счет Поставщика и его силами, и входит в стоимость Товара.
Поставщик обязан согласовать с Заказчиком точное время и дату поставки. Поставщик поставляет товары Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузо–разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или за свой счет.
Поставщик должен обеспечить упаковку Товара в соответствии с нормативными требованиями российских перевозок. Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара при его транспортировке и хранении. Все упакованные Товары при доставке Заказчику, отпускаются за маркировкой завода-изготовителя. Места, требующие специального обращения, должны иметь соответствующую маркировку: «Осторожно», «Верх», «Не кантовать», и другие обозначения, необходимые в зависимости от особенностей груза.
Поставляемый Товар должен храниться Поставщиком на специализированных складах и перевозиться Поставщиком в специально оборудованном транспорте, обеспечивающих его сохранность и надлежащее состояние. 

3. Место поставки товара:
МО, г. Жуковский, ул. ул. Солнечная д.5 (МДОУ – детский сад № 35)

4. Сроки (периоды) поставки товара: в течение 10 календарных дней с момента подписания контракта.

5. Требования к качеству товара:
Поставляемый Товар должен быть новым (то есть не бывшим в использовании), и обеспечивать предусмотренную производителем функциональность, не должен находиться в залоге, под арестом или под иным обременением. На продукции не должно быть следов механических повреждений, а также иных несоответствий официальному техническому описанию Товара.
Качество и комплектность Товара должно удовлетворять соответствующим требованиям законодательства Российской Федерации, в том числе Федерального закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999. № 52-ФЗ, Федерального закона РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 № 2300-1.
Все поставляемые с Товаром документы должны быть на русском языке. Товар должен соответствовать условиям настоящего технического задания. Товар не должен угрожать жизни, здоровью, имуществу Заказчика и окружающей среде при обычных условиях её использования, хранения, транспортировки и утилизации.
- Упаковка и маркировка товаров должны соответствовать требованиям ГОСТа, а упаковка и маркировка импортного товара – международным стандартам упаковки.
- Маркировка должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок службы.

6. Порядок приёмки товара:
- Поставщик обязан согласовать с Заказчиком точное время и дату поставки.
- В день поставки товара Поставщик обязан передать Заказчику оригиналы документов: Контракт в 2-х экз., товарная накладная в 2-х экз., счет-фактура – 1 экз, если на упрощенной системе налогообложения, то предоставить Уведомление из Налоговой Инспекции, акт - выполненных работ в 2-х эз. сертификаты (декларации о соответствии), обязательные для данного вида товара, и иные документы, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- Поставщик передает Товар уполномоченному представителю Заказчика по адресу: МО, г. Жуковский, ул. Солнечная д.5
, по товарно-транспортной и товарной накладной, в которых указывается наименование Товара, ассортимент, количество товарных единиц, стоимость Товара.
- При обнаружении несоответствия товаров по количеству и качеству требованиям нормативных актов и данным сопроводительных документов заказчик обязан не позднее одного дня с момента обнаружения известить поставщика (по электронной почте, телефону или факсимильной связи). Представитель поставщика обязан явиться не позднее 24-х часов с момента получения извещения. Приемка товаров осуществляется немедленно по прибытии представителя поставщика. По результатам приемки составляется акт.
- В течении 3-х (трех) дней после получения от Поставщика документов, указанных выше, Заказчик, с особенностями установленными Федеральным законом № 44-ФЗ назначает экспертизу результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям контракта, с оформлением экспертного заключения.
- По итогам приемки товара при наличии необходимых документов и при отсутствии претензий относительно качества, количества, ассортимента, комплектности и других характеристик товара, Заказчик в течение 3-х рабочих дней с момента поставки товара подписывает Акт приемки-передачи товара в 2 (двух) экземплярах и передает один экземпляр Поставщику.

7. Требования к гарантийным обязательствам:
На поставленный товар Поставщик предоставляет гарантию качества Поставщика и гарантию качества производителя в соответствии с нормативными документами на данный вид товара. Бракованный Товар по гарантии меняется на новый без всяких условий.

8. Дата изготовления товара: не ранее 2016 г.


ПОДПИСИ СТОРОН:
От Поставщика:




_____________________
«____»______________ 2016 г.
От Заказчика:
И. о. заведующего
МДОУ – детский сад № 35


_________________ Н. Л. Торнопол
«____»______________ 2016 г.


Приложение №2
к Контракту №________________
от __________2016 г.


ПРОТОКОЛ
согласования цены на Товар.

Цены изменению не подлежат до окончания срока поставки.


п/п
Наименование
Ед.
изм.
Кол-
во
Цена
за единицу, руб. коп.
Общая стоимость,
руб. коп.

1
Танграм Тихонова
комплект
2



2
Мозаичное домино Тихонова
комплект
1




Цена настоящего контракта составляет: __________________________________________________________________, включая НДС.




ПОДПИСИ СТОРОН:

От Поставщика:




_____________________
«____»______________ 2016 г.
От Заказчика:
И. о. заведующего
МДОУ – детский сад № 35


_________________ Н. Л. Торнопол
«____»______________ 2016 г.


Приложение №3
к Контракту №_________________
от __________2016 г.


Формула расчёта неустойки

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательства, предусмотренного контрактом, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и определяется по формуле:

П = (Ц - В) x С,

где:
Ц - цена контракта;
В - стоимость фактически исполненного в установленный срок поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения контрактов;
С - размер ставки.
Размер ставки определяется по формуле:
,
где:
- размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;
ДП - количество дней просрочки.
8. Коэффициент К определяется по формуле:
,
где:
ДП - количество дней просрочки;
ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).
При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.



ПОДПИСИ СТОРОН:

От Поставщика:




_____________________
«____»______________ 2016 г.
От Заказчика:
И. о. заведующего
МДОУ – детский сад № 35


_________________ Н. Л. Торнопол
«____»______________ 2016 г.



Рисунок 6Рисунок 515

Приложенные файлы

  • doc 37811092
    Размер файла: 107 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий